刷题
导入试题
【多选题】
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013),关于工程计量,下列说法中正确的是( )。
A. 合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量
B. 因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C. 成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D. 总价合同应按实际完成的工程量计算
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
本题考查的是工程计量。选项A 正确,工程计量的范围包括:工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目,如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等;选项C 错误,成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量;选项D 错误,采用工程量清单方式招标形成的总价合同,工程量应按照与单价合同相同的方式计算,即:以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定;采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照工程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目'的工程量是承包人用于结算的最终工程量。参见教材P255。
相关试题
【多选题】
在施工过程中,发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少,以( )方式扣回。
A. 抵充工程款
B. 变更合同价
C. 索赔
D. 保修金
【多选题】
工程预付款起扣点表示( )。
A. 未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额
B. 已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额
C. 未施工工程尚需工程款相当于预付款数额
D. 已施工工程尚需工程款相当于预付款数额
【多选题】
某工程合同总价为5000 万元,合同工期100 天,材料费占合同总价的50%,材料储备定额天数为40天,材料供应在途天数为5 天。用公式计算法求得该工程的预付款应为( )万元。
A. 417
B. 694
C. 833
D. 1000
【多选题】
某工厂年度承包工程总价为2000 万元,其中材料所占比例为40%,材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25 天,保险天数5 天,则按公式法计算的预付款金额为( )万元。
A. 54.79
B. 55.56
C. 65.75
D. 66.67
【多选题】
已知某工程承包合同价款总额为6000 万元,其主要材料及构件所占比重为60%,预付款总金额为工程价款总额的20%,则预付款起扣点是( )万元。
A. 2000
B. 2400
C. 3600
D. 4000
【多选题】
采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是( )。
A. 从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
B. 从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
C. 从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
D. 从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣
【多选题】
发包人应在开工后的( )天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的( )。
A. 7,50%
B. 14,50%
C. 14,60%
D. 28,60%
【多选题】
下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是( )。
A. 累计已完成的合同价款
B. 累计已实际支付的合同价款
C. 本周期应支付的安全文明施工费
D. 实际应支付的竣工结算款
【多选题】
下列关于期中支付价款的表述,错误的是( )。
A. 已标价工程量清单中的单价项目,承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算
B. 已标价工程量清单中的总价项目,承包人应按合同约定的进度款支付分解
C. 承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应扣减的金额
D. 进度款的支付比例,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
【多选题】
发包人应在工程开工后的28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的( ) ,其余部分按照提前安排的原则进行分解,与进度款同期支付。
A. 10%
B. 30%
C. 50%
D. 60%
【多选题】
关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是( )。
A. 承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B. 采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C. 预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D. 预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关
【多选题】
工程完工后,( )应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。
A. 发包人
B. 监理人
C. 承包人
D. 分包人
【多选题】
在工程竣工结算的计价原则中,下列有关其他项目计价规定的描述,正确的是( )。
A. 计日工应按承包人实际完成的工程量计算
B. 暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归承包人
C. 施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算
D. 总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算,不应调整
【多选题】
关于建设工程竣工结算审核,下列说法中正确的是( )。
A. 接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段、竣工阶段四个阶段
B. 非国有资金投资的建设工程,应当委托工程造价咨询机构审核
C. 承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时,造价咨询机构不得出具审核报告
D. 工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的,应提交给承包人审核
【多选题】
下列各项中属于竣工结算款支付申请的内容是( )。
A. 本周期合计完成的合同价款
B. 本周期实际应支付的合同价款
C. 应扣留的质量保证金
D. 本周期合计应扣减的金额
【多选题】
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是( )。
A. 将该工程自主拍卖
B. 将该工程折价出售
C. 将该工程抵押贷款
D. 催告发包人支付,并索要延迟付款利息
【多选题】
因不可抗力解除合同的,发包人不应向承包人支付的费用是( )。
A. 临时工程拆除费
B. 承包人未交付材料的货款
C. 已实施的措施项目应付价款
D. 承包人施工设备运离现场的费用
【多选题】
下列关于缺陷责任期的说法,正确的是( )。
A. 由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从提交竣工验收报告之日起计
B. 缺陷责任期一般为6 个月,最长不超过12 个月,由发、承包双方在合同中约定
C. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算
D. 因发包人原因导致工程无法按约定竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告60 天后,工程自动进入缺陷责任期
【多选题】
社会投资项目采用预留保证金方式的,通常质量保证金的管理方式为( )。
A. 预留在财政部门
B. 预留在发包方
C. 发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管
D. 移交给使用单位管理
【多选题】
由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,关于其缺陷责任期的起点,说法正确的是( )。
A. 自工程实际竣工之日算起
B. 自承包人提交竣工验收报告之日算起
C. 自承包人提交竣工验收申请之日算起
D. 自承包人提交竣工验收报告90 天后,自动进入缺陷责任期
【多选题】
发承包人进行最终结清活动的时间通常是( )。
A. 试运行结束后
B. 接收证书颁发后
C. 竣工验收备案后
D. 合同约定的缺陷责任期终止后
【多选题】
建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括:①提交最终结清申请单;②签发最终结清支付证书;③签发缺陷责任期终止证书;④最终结清付款;⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是( )。
A. ⑤③①②④
B. ①②④⑤③
C. ③①②④⑤
D. ①③②⑤④
【多选题】
关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限,下列说法中正确的是( )。
A. 承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B. 承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C. 承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D. 承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止
【多选题】
对质量保证金返还期限没有约定,发包人应当在接到承包人返还质量保证金申请,核实情况( )天内,将质量保证金返还给承包人。
A. 7
B. 14
C. 28
D. 56
【多选题】
施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是( )。
A. 和解协议书
B. 造价认定书
C. 行政调解书
D. 仲裁调解书
【多选题】
工程造价管理机构应在收到申请的( )内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。
A. 10 日
B. 10 个工作日
C. 5 日
D. 5 个工作日
【多选题】
调解是解决工程合同价款纠纷一种途径,下列关于调解的说法中正确的是( )。
A. 承包人对调解书有异议时,可以停止施工
B. 发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件
C. 发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D. 调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止
【多选题】
当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时,如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行,承包人应对合同工程采取保护措施,由此增加的费用由( )承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 发包人和承包人
D. 败诉方
【多选题】
建设工程合同无效,建设工程竣工后,承包人请求参照合同约定支付工程价款时,下列判断错误的是( )。
A. 竣工验收合格,应予支持
B. 竣工验收不合格,修复后合格,应予支持
C. 竣工验收不合格,修复后仍不合格,不予支持
D. 竣工验收不合格,修复后仍不合格,再予修复,再判断
【多选题】
由于垫资而导致的合同价款纠纷,下列处理原则错误的是( )。
A. 当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理
B. 当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持
C. 当事人对垫资有约定,承包人请求按照约定返还垫资的,应予支持
D. 当事人对垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资利息的,应予支持
【多选题】
下列承包商发生的行为中,发包人可以请求解除施工合同,应予支持的是( )。
A. 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B. 合同约定的期限内没有完工
C. 已经完成的建设工程质量不合格
D. 将承包的建设工程分包的
【多选题】
下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是( )。
A. 工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款
B. 工程竣工验收不合格、但修复后合格,发包人要求承包人承担修复费用
C. 工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款
D. 承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理
【多选题】
鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起,根据纠纷项目工程造价金额,在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000 万,则期限为( )天。
A. 40
B. 60
C. 80
D. 100
【多选题】
经与委托人协商,鉴定期限每次延长一般不得超过30 个工作日,一般不得超过( )次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【多选题】
下列关于工程计量的叙述,正确的有( )。
A. 工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量
B. 对承包人已经完成的质量合格的工程实体数量进行测量与计算,应以自然计量单位进行表示确认
C. 单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定
D. 除按照工程变更规定引起的工程量增减外,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
E. 总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据, 发承包双方应在合同中约定
【多选题】
对承包人已经完成的合格工程进行计量并予以确认,是发包人支付工程价款的前提工作,工程计量的原则包括( )。
A. 采用先进适用的计量方法
B. 不符合合同文件要求的工程不予计量
C. 按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量
D. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量,不予计量
E. 因承包人原因造成的返工的工程量,不予计量
【多选题】
采用公式计算法计算预付款额度时,材料储备定额天数的确定因素有( )。
A. 材料供应在途天数
B. 加工天数
C. 入库天数
D. 供应间隔天数
E. 保险天数
【多选题】
承包人提交的已完工程进度款支付申请中,应计入本周期完成合同价款中的有( )。
A. 本周期已完成单价项目的金额
B. 本周期应支付的总价项目的金题
C. 本周期应扣回的预付款
D. 本周期应支付的安全文明施工费
E. 本周期完成的计日工价款
【多选题】
下列属于竣工结算内容的有( )。
A. 单位工程竣工结算
B. 单项工程竣工结算
C. 单项工程综合竣工结算
D. 建设项目竣工总结算
E. 新增固定资产结算
【多选题】
采用工程量清单计价的方式下,工程竣工结算编制时应注意的计价原则包括( )。
A. 分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算
B. 措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算
C. 暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算,如有余额归承包人
D. 规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入
E. 发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款,在竣工结算办理中应直接进入结算
推荐试题
【单选题】
假设某商业银行已审计的上一年度总资产C亿元,理财产品余额为150亿元,根据《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》规定,该银行投资于非标准化债权资产的总余额不得超过 。___
A. 20亿元
B. 40亿元
C. 75亿元
D. 52.5亿元
【单选题】
按照《中国银监会 中国人民银行 发改委关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》规定,自2011年7月1日起,银行业金融机构免除部分人民币个人账户服务收费,以下不属于免收项目的是____。___
A. 本行个人储蓄账户的开户手续费和销户手续费
B. 密码修改手续费和密码重置手续费
C. 通过本行柜台、ATM机具、电子银行等提供的境内本行查询服务收费
D. 以电子方式提供18个月内(含)本行对账单的收费
【单选题】
按照《中国银监会 中国人民银行 发改委关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》规定,银行业金融机构未经客户单独授权,不得对客户强制收取短信服务费,客户授权方式不包括____。___
A. 书面方式
B. 客户服务中心电话录音
C. 委托告知
D. 电子签名
【单选题】
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,以下不属于商业银行办理保理业务基础资产的是_________
A. 企业提供商品形成的金钱债权及其产生的收益
B. 企业提供服务形成的金钱债权及其产生的收益
C. 企业出租资产形成的金钱债权及其产生的收益
D. 票据产生的付款请求权
【单选题】
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》(中国银监会令〔2014〕5号)规定,单保理融资中,商业银行除应当严格审核基础交易的真实性外,还需确定卖方或买方一方比照______进行授信管理,严格实施受理与调查、风险评估与评价、支付和监测等全流程控制。___
A. 流动资金贷款
B. 固定资产贷款
C. 项目融资贷款
D. 委托贷款
【单选题】
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》(中国银监会令〔2014〕5号)规定,商业银行开展保理融资业务,可将______与融资到期日间的时间期限设置为宽限期。___
A. 授信到期日
B. 应收账款到期日
C. 授信审批日
D. 贷款展期起始日
【单选题】
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》(中国银监会令〔2014〕5号)规定,按照参与保理服务的保理机构个数,分为______。___
A. 单保理和双保理
B. 单保理和多头保理
C. 双保理和三头保理
D. 双保理和三头保理
【单选题】
按照《商业银行保理业务管理暂行办法》(中国银监会令〔2014〕5号)规定, 是指在应收账款到期无法从债务人处收回时,商业银行可以向债权人反转让应收账款、要求债权人回购应收账款或归还融资。___
A. 有追索权保理
B. 买断型保理
C. 逆购型保理
D. 无追索权保理
【单选题】
某大米生产企业A公司基于与B公司之间的业务往来,依据《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,以下 业务有可能向银行申请叙做叙做保理业务。___
A. A公司持有的银行承兑汇票
B. A公司已向B公司出售10吨大米而形成的应收账款
C. A公司在明年向B公司出售10吨大米后可以形成的预期应收账款
D. A公司已向B公司出售D把枪支而形成的应收账款
【单选题】
A公司持有一笔对B公司的一笔应收账款,A公司向甲银行转让了该笔应收账款,并叙做有追索权保理业务,依据《商业银行保理业务管理暂行办法》规定,该笔保理业务应计入 的征信信息。___
A. B公司
B. A公司
C. A公司和B公司同时计入
D. 无须计入
【单选题】
按照《中国银监会 中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,以下关于商业银行与第三方支付机构合作的业务说法错误的是______。___
A. 从银行帐户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败应划回客户帐户
B. 商业银行接受客户申请,通过身份验证后,应当提供可以撤销客户帐户与第三方支付机构业务合作关联的服务
C. 此业务应纳入全行业务运营风险监测系统的监测范围
D. 商业银行应保留完整的支付信息
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少 种账户变动即时通知技术方式。___
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行向客户提供临时调整支付限额的服务,在临时期限内可以适应调整单笔支付限额和 。___
A. 累计支付限额
B. 日累计支付限额
C. 月累计支付限额
D. 年累计支付限额
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行在与第三方支付机构签订业务合作协议时,应就商业银行直接进行客户身份认证的批量扣款或电子支付,与第三方支付机构就 达成一致。___
A. 优惠政策
B. 合作事项
C. 支付事项
D. 赔付问题
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,对预留的手机号码且设定 通知的客户,商业银行应在客户进行支付时对第三方支付机构提供的手机号码和银行预留的手机号码进行一次检验,通过后方可进行支付。___
A. 当面
B. 短信
C. 电话
D. 电子邮件
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行应就大额支付、 及时通知客户。___
A. 小笔支付
B. 零星支付
C. 可疑支付
D. 无效支付
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行应明确要求第三方支付机构不得在未经授权的情况下屏蔽本银行的支付界面和 。___
A. 接口
B. 机构信息
C. 业务范围
D. 合作机构
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行应就第三方支付机构 业务建立统一管理机制。___
A. 身份验证
B. 备付金存管
C. 资金划转
D. 客户金融信息
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,商业银行应采取技术措施保障来自第三方支付机构的传输数据和 的完整性、一致性和不可抵赖性。___
A. 支付指令
B. 客户数据
C. 操作指令
D. 交易数据
【单选题】
按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,银行应构建安全的 ,制定安全边界,防止第三方越界访问。___
A. 专线连接
B. VPN通道
C. DMZ隔离区
D. 网络通道
【单选题】
小李在淘宝网上看中一件外套,在经过不断的对比后,小李终于下定决心购买这件外套,在付款过程中,小李通过某第三方支付平台链接其银行账户进行支付,在小李输入密码确认后,网络中断导致交易终止,根据《中国银监会 中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,从银行账户划出的支付交易资金,遇到交易终止、失败后应 。___
A. 继续支付并转入既定收款账户
B. 划回原银行账户
C. 划入第三方支付平台监管账户
D. 划入地方支付平台备用金账户
【单选题】
近年来,“网购”成为时下年轻人时髦的消费方式,人们通过网络就可以足不出户选购自己心仪的商品,“网购”之所以能成为一种时尚的生活方式,离不开便捷的网络在线支付技术。随着在线支付技术的不断进步,第三方支付平台与商业银行开展更加紧密的合作。根据《中国银监会 中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,下列说法正确的是 。___
A. 消费者可以根据自己的需要,随时调整支付额度范围
B. 商业银行应设立与客户相匹配的支付限额,包括单笔支付限额和日累计支付限额
C. 第三方支付机构可在未经授权的情况屏蔽商业银行的支付界面和接口
D. 商业银行与第三方支付机构首次建立业务关联时,经第三方支付机构鉴别客户信息
【单选题】
某大学生申请出国留学需要网上支付各种费用,于是他在某银行申请开立了一张借记卡并同时开通了网上银行、手机银行等电子银行服务,根据《中国银监会 中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定,当其首次激活网上银行、手机银行并绑定第三方支付机构对外支付费用时,需要 。___
A. 只需要通过商业银行的客户身份鉴别
B. 只需要通过第三方支付机构的客户身份认证
C. 不需要通过任何方的身份认证
D. 需要通过商业银行及第三方支付机构的双重身份认证
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》规定,商业银行开展同业业务实行_____。___
A. 专营部门制
B. 事业部制
C. 授权委托制
D. 总分行制
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)规定,本通知所称的同业业务是指中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间开展的以_______为核心的各项业务。___
A. 负债
B. 投融资
C. 资产
D. 买入返售(卖出回购)
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)规定,将同业业务纳入_______管理,建立健全前中后台分设的内部控制机制,加强内部监督检查和责任追究,确保同业业务经营活动依法合规,风险得到有效控制。___
A. 统一授信
B. 全面风险
C. 内控
D. 操作风险
【单选题】
按照《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》(银监办发〔2014〕140号)规定,商业银行违规开展同业业务的,银监会及其派出机构将按照违反_______规则进行查处。___
A. 公平
B. 不正当竞争
C. 扰乱金融秩序
D. 审慎经营
【单选题】
为集中规范管理同业业务,某银行成立了金融市场总部,主要开展同业拆借、同业借款、非结算性同业存款、同业代付、同业投资等业务。由于该行信息系统尚未全面升级,上述业务无法实现电子化交易,因此根据《银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》的规定,金融市场总部可以委托或授权分支机构开展哪些工作_________
A. 金融市场部不得委托分支机构开展任何同业业务;
B. 对不能通过电子化交易的同业业务,委托分支机构代理市场营销和询价.项目发起和客户关系维护等操作性事项;
C. 对不能通过电子化交易的同业业务,委托分支机构审批交易对手、金额、期限、定价和合同;
D. 对可以通过电子化交易的同业业务,仍委托分支机构进行会计处理。
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》的规定, 是指经中国人民银行批准,进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国同一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为。___
A. 同业拆借
B. 同业存款
C. 同业借款
D. 同业代付
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)规定,本通知所称的同业业务是指中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间开展的以_______为核心的各项业务。___
A. 负债
B. 投融资
C. 资产
D. 买入返售(卖出回购)
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)规定,中国人民银行和_______依照法定职责,全面加强对同业业务的监督检查,对业务结构复杂、风险管理能力与业务发展不相适应的金融机构加大现场检查和专项检查力度,对违规开展同业业务的金融机构依法进行处罚。___
A. 银监会
B. 财政部
C. 工商总局
D. 各金融监管部门
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)规定,同业拆借业务是指经_______批准,进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间通过全国统一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为。___
A. 银监会
B. 财政部
C. 工商总局
D. 中国人民银行
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)规定,单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金,扣除风险权重为零的资产后的净额,不得超过该银行一级资本的_______。___
A. 0.45
B. 0.5
C. 0.75
D. 0.6
【单选题】
按照《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发〔2014〕127号)规定,金融机构办理同业业务,应当合理审慎确定融资期限。其中,同业借款业务最长期限不得超过_______年,其他同业融资业务最长期限不得超过一年,业务到期后不得展期。___
A. 三
B. 二
C. 五
D. 十
【单选题】
某房产公司为甲银行的授信客户,甲银行碍于信贷规模限制无法直接贷款给该房产公司。为满足客户的融资需求,甲银行联系了当地合作的乙城商行,让乙城商行用自己的资金成立单一资金信托计划,并由该信托公司向房产公司定向发放信托贷款。根据《关于规范金融机构同业业务的通知》的规定,下列关于甲银行的说法正确的是_________
A. 甲银行可以向乙城商行出具承诺函,承诺远期受让其持有的单一信托受益权;
B. 甲银行可以向乙城商行出具承诺函,承诺若房产公司违约,甲银行将受让信托贷款对应的基础资产;
C. 根据127号文规定,甲银行不得提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保;
D. 以上说法都不正确。
【单选题】
按照《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》规定,以下不属于运营行为规范的是_______。___
A. 建立独立的理财业务管理信息系统
B. 银行理财产品之间相分离是指本行理财产品之间不得相互交易,不得相互调节收益
C. 做到理财产品全流程的信息充分披露,强化事前、事中和事后的持续性披露
D. 合理设置理财产品的募集期和清算期
【单选题】
按照《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》规定,银行总行应设立专门的部门负责理财业务的经营活动,建立集中统一管理本行理财业务、制定各项规章制度的机制,具体包括:理财产品的研发设计、投资运作、成本核算、风险管理、合规审查、产品发行、_______等。___
A. 销售管理
B. 数据系统
C. 信息报送
D. 以上都是
【单选题】
依据《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》规定,下列理财销售行为正确的是 。___
A. 某客户经理销售某款理财产品时,介绍理财投资用途时,称理财投资于购买某大型股份银行信贷资产,理财不可能有亏损,因为该大型银行已向理财计划承诺如有逾期就回购;
B. 某商业银行在理财产品销售宣传时,以2013年6月同类理财产品收益曾达到7.8%作宣传亮点,但同期正常水平下该款理财产品收益约为5.3%左右;
C. 某外资银行设计一款结构性理财产品,其中以本金的20%进行投资于沪深股指期货交易,投资预期收益为5.4%,超出预期收益的部分由理财银行所有。
D. 甲商业银行代销乙商业银行理财产品,根据双方银行约定,在产品说明书中明确标识该款理财产品为乙商业银行设计。
【单选题】
按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行可以采用_______或内部评级法计算信用风险加权资产。___
A. 权重法
B. 指标法
C. 高级法
D. 初级法
【单选题】
按照《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低_______,并在三年内达到80%。___
A. 0.3
B. 0.4
C. 0.25
D. 0.5
欢迎使用我爱刷题
×
微信搜索我爱刷题小程序
温馨提示
×
请在电脑上登陆“www.woaishuati.com”使用