【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于二次经营工前优化阶段工作重点说法正确的是___：
A. 是要认真研读合同条款，努力寻找变更索赔的各种突破口，全面细致地做好项目变更索赔的整体策划；
B. 提早介入项目设计工作。二级公司职能部门、项目部分管领导要及时与设计院沟通，并安排工程、预算专业人员与设计院各专业对接，及时与设计院地质、路基、桥梁、隧道、轨道工程和工经处等专业工程师沟通，以了解本工程项目重难点、施工量差、效益点等情况，为优化设计、二次经营、出好施工蓝图创造条件；
C. 重视工程项目量差，单价承包合同。要想办法增加合同总额，力争增加效益好的项目工程数量；取消或减少亏损或无效益的合同项目及数量；增加新增项目，从重新组价的过程寻找创效空间；
D. 工程项目中标后，经营开发部门要向项目部交清招投标资料、报价策略、风险因素等信息，为工程项目上场后效益策划作好准备；"
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文， 二次经营各章节要点提示提出，临时工程费用原则上不给予调整，除非___：
A. I类变更设计中小桥延孔为大桥增加的大临便道、大临电力
B. I类变更设计中路改桥增加的大临便道、大临电力
C. I类变更设计中路改隧道增加的大临便道、大临电力
D. 重大施组调整引起的临时工程投入增加"
【多选题】
"中铁股份成本[2018]213号文明确，项目经理部工经部的主要变更索赔职责为___
A. 具体牵头组织变更索赔工作方案的策划
B. 牵头组织研究项目合同条款，梳理分析工程量计价清单
C. 制订年度变更索赔工作计划，对上级单位制订的年度变更索赔计划进行分解
D. 本着优化设计、降低成本、增加效益的原则，在保证安全、质量、进度的前提下进行变更设计，编制变更设计建议书"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件，在公路工程建设过程中，因___造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延
A. 发包人不能按合同条款的约定提供开工条件
B. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
C. 承包人施工机械损坏
D. 不可抗力"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件，承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修，误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工，导致工程成本增加"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，工期变化引起费用索赔计算框架与方法中关于人工费计算方法正确的___：
A. 加班费：据实统计加班（法定）工日*各省公布的工程所在地的综合人工单价*加班工资系数
B. 窝工费：按实际发生的窝工工天*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列
C. 工期调整造成短期内劳务价格上涨费用：（调整后施组施工人员高峰期数量-原施组调整当时施工人员数量）*赶工时间*（实际市场价格-正常条件下市场人工单价）
D. 调遣费：据实统计工日*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）2013》，发包人责任和义务有___
A. 办理建设工程施工许可证
B. 办理建设工程规划许可证
C. 办理工伤保险
D. 提供场外交通条件"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）2013》，承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修，误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工，导致工程成本增加"
【多选题】
改变或工程的增减变化___
A. 设计图纸
B. 合同条件
C. 施工条件
D. 措施项目的改变
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列资料中, 可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有___
A. 未在会同中约定的工程量所在地地方性法规
B. 工程施工合同文件
C. 合同中约定的非强制性标准
D. 现场签证"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，施工图审核合格并交付后，___可就设计文件中符合II类变更设计条件的内容向建设单位提出变更设计建议，变更设计建议应在变更内容实施前提出。
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 勘察设计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，属于包干外II类变更设计的是___
A. 站台雨棚结构形式由有柱变无柱
B. 地方要求改移道路
C. 工期重大调整
D. 新增涵洞"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，变更设计归档资料包括___
A. 变更设计建议书、现场确认意见和影像资料
B. 变更设计会议纪要、变更设计文件
C. 变更设计初审意见、变更设计批复
D. 变更设计通知单和变更设计施工图"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，可列为I类变更设计的重大方案及重大工程措施包含___。
A. 车站站位调整
B. 站房建筑方案变化的
C. 重要环水保措施
D. 轨道类型变化的"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，铁路项目桥梁跨度调整变更按II类变更设计处理时，应从以下几个方面___策划，以确保达到限额以上的II类变更设计。
A. 增加调跨跨度
B. 减少施工措施
C. 增加防护项目
D. 增加相关措施"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，施工单位应做好施工图现场核对和施工过程中地质资料确认工作，发现问题应及时向___提出；积极参与变更设计方案研究，严格按变更设计施工图组织施工；不得在变更设计过程中弄虚作假或未经批准擅自施工。
A. 监理单位
B. 设计单位
C. 建设单位
D. 过程审计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有___
A. 施工方案错误出现导致的设计修改
B. 不可抗力导致的设计修改
C. 环境变化导致的设计修改
D. 总公司对建筑规模的重大调整"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，铁路项目变更设计必须科学合理、实事求是，在确保工程___的同时，严格按照国家和铁总建设、投资管理规定控制工程投资。
A. 质量
B. 安全
C. 进度
D. 使用功能"
【多选题】
" 在成本管理信息系统V5.0中操作客户端标前测算模块中，投标清单新增有3种方式：___。
A. 手动新增
B. 清单导入
C. 历史项目清单初始化
D. 清单提取"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前测算模块中，且定额挂接时，获取到的是局和公司所维护的企业定额，依次展示___。
A. 定额编号
B. 定额名称、单位
C. 基期合计
D. 费用组成"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，编制标前测算过程中，可在企业定额区域，点击“历史责任成本数据”TAB页，点击“历史项目”中的 按钮，则会弹出历史项目部窗口，可以根据___进行查询，点击【查询】，即可将满足条件的数据显示到列表中。
A. 项目类型、区域
B. 项目名称、项目性质
C. 项目开工日期、预算日期
D. 项目合同造价"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前成本测算模块中，点击工具栏区的【单价调整】按钮，弹出单价批量调整页面，可以批量对___单价进行调整。
A. 机械明细
B. 物资明细
C. 劳务明细
D. 砼明细"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前成本测算模块的测算汇总中，成本合计由那几个方面组成___。
A. 直接项目成本费
B. 临时工程费
C. 其它费用
D. 现场经费"
【多选题】
"成本管理信息系统V5.0中的清单管理，主要包括___。
A. 劳务结算审批
B. （补充）合同清单导入
C. 施工图数量复核
D. 合同清单分解"
【多选题】
"导入成本管理信息系统V5.0的清单呈现平铺状态，需要进行下一步操作，调整清单级次。可操作的方法有___。
A. 导出更新模板
B. 自动树形
C. 手动拖拽
D. 导出更新模板"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，下列操作是在客户端完成的操作有___。
A. 业主清单导入
B. 合同清单分解
C. 补充合同清单录入
D. 主要材料消耗数量"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，客户端【清单类型】下拉列表中，包括___清单三个类型。
A. 主合同清单
B. 补充合同清单
C. 临时工程清单
D. 现场经费清单"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，企业定额挂接方式有：___。
A. 手动自行编辑
B. 直接从局或公司维护好的企业定额中选择
C. 从标准清单指引中选择企业定额
D. 无法挂接"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，补充合同清单录入时，点击【清单导入】按钮上 ，弹出下拉菜单，菜单项导入形式有___。
A. 勾选导入
B. 子节点导入
C. 根节点导入
D. 手动编辑导入"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，项目责任成本预算编制过程中，进行企业定额挂接，挂接后的定额可以看到组价明细，并可以对组价明细进行新增，下列可以新增的内容包括___。
A. 新增劳务
B. 新增物资
C. 新增自拌混凝土
D. 新增周转料和其他"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，新项目一般计税项目，责任成本汇总中，责任成本预算合价（不含税），包含那几个部分组成？___
A. 合同清单项目费
B. 临时工程费
C. 机械费和周转料费
D. 现场经费和其他"
【多选题】
"成本管理信息系统V5.0成功登录以后，浏览器会自动跳转至系统主界面，图表区域里面主要显示各种属性的排名，排名类型包括___。
A. 系统应用排名
B. 工经综合排名
C. 利润率排名和责任成本节超率排名
D. 变更索赔创效率排名和变更索赔率排名"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，流程在流转的过程中，会生成任务。在任务管理中，分为哪几种任务类型？___
A. 待办任务
B. 其他任务
C. 处理任务
D. 已办任务"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，在网页端发起流程时，通过在功能菜单中点击某个需要走流程的业务名称，即弹出发起流程界面。设置流程的紧急程度，有___三个选择。设置流程过期的时间，默认为当前日期+5天，用户可自行选择期限，以天为单位。用户自行填写关于此流程的备注信息.
A. 一般
B. 紧急
C. 重要
D. 非常紧急"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，在网页端查看已发起流程后，针对某条任务，可以查询___。
A. 流程进度图
B. 流程任务详细列表
C. 流程开始时间
D. 流程超时原因"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，系统管理员在进行人员授权的时候，需要针对每个人员进行授权，包括以下几个方面___。
A. 用户职责
B. 用户业务类型
C. 用户功能权限
D. 用户客户端功能权限"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，下列模块属于【基础数据维护】下属子目录的有哪些？___
A. 用户对应
B. 债务类型维护
C. 现场经费预算科目配置
D. 合同类型维护"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，通过功能菜单【系统管理—基础数据维护—物资目录字典】进入物资目录字典管理页面，可以新增补充物资，其中带星号的内容为必填项，带星号的部分包含___。
A. 排列顺序
B. 计量单位
C. 目录名称
D. 目录型号"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，项目在发起内部验工计价章节汇总表时，完成数据的录入后，汇总表数据是通过以下哪些操作才能实现数据的显示___。
A. 计算以上合计
B. 计算合计
C. 计算汇总
D. 保存和上传"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，施组管理板块包含___。
A. 施工组织设计
B. 临时工程预算表
C. 劳务分包模式
D. 土石方调配汇总表"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，支持责任成本预算调整，涉及以下哪些可进行调整___。
A. 工期变化影响
B. 不可调差材料影响
C. 不可抗力影响
D. 其他重大事项影响"
推荐试题
【单选题】
Who is Dr. Burkey? ___
A. The anchor
B. The questioner
C. A student
D. A clinical psychologist.
【单选题】
Which is true about Gandhi’s nonviolence? ___
A. There will be no pains and defeats when people use nonviolence.
B. People should be prepared to die like a soldier when they use nonviolence.
C. Nonviolence means that you have to accept injustice.
D. Soldiers can use violence against violence.
【单选题】
肖东和外祖父是___
A. 直系血亲
B. 直系姻亲
C. 旁系血亲
D. 旁系姻亲
【单选题】
按罗马法的亲等算法，小杨和叔叔的孙子是___
A. 三等亲
B. 四等亲
C. 五等亲
D. 六等亲
【单选题】
甲（男）的外祖母乙是丙（女）的父亲丁的胞姊，因此___
A. 乙是丙的姑母，丁是甲母的舅父
B. 乙是丙的姨母，丙是乙的甥女
C. 乙是丙的舅母，丁是甲母的叔父
D. 乙是丙的婶母，丙是乙的侄女
【单选题】
下列各种亲属关系中，属于直系拟制血亲的有___
A. 外祖父母与外孙子女
B. 养父母与养子女
C. 祖父母与孙子女
D. 继父母与未受其抚养教育的继子女
【单选题】
被告人王某，男，48岁，某村农民。被告人马某，女，45岁，某村农民，系被告人王某之妻。被告人王某与其兄二人按月轮流负担其母（67岁，丧失劳动能力）的生活费。2003月份，被告人王某以收入不足等理由，向其兄提出要求，要其兄独自负担母亲的生活费一年。在向其兄说过此事后，未经其兄、母的同意，被告人王某便拒不负担赡养义务。8月23日早上，其母轮到被告人王某家吃饭，途中与被告人马某相遇，马某便对婆婆进行辱骂，不准其进屋，并将老人推倒在地，8月25日晚上，其母到王某家，见儿子和几个孩子正在吃饭，便哀求儿子给点饭吃。王某未予理睬，老人便自盛了一碗饭，正吃时，马某从外面回来，见状便恶语相加，并冲上去把碗抢下来，随后又将老人打了一顿，赶出门外，8月27日，老人忍无可忍，当众诉冤。之后因生活无着，被迫含愤服毒而死。问：构成虐待罪还是遗弃罪？___
【单选题】
甲男与乙女通过网聊恋爱，后乙提出分手遭甲威胁，乙无奈遂于甲办理了结婚登记。婚后甲得知，乙婚前就患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈，于是甲向法院起诉撤销该婚姻，下列说法正确的是___
A. 法院应判决撤销该婚姻
B. 该案应判决宣告该婚姻无效
C. 对该案的审理应当进行调解
D. 当时人可以对法院的处理结果依法提出上诉
【单选题】
甲男与乙女系出自同一外祖父母的表兄妹，后来乙女被他人收养。根据我国婚姻法的规定，他们___
A. 可以结婚
B. 如果双方不生育子女可以结婚
C. 不能结婚
D. 以上均不正确
【单选题】
某甲与某乙已登记结婚，但未同居，也未举行婚礼。之后某甲后悔与某乙结婚，进行下列（ ）行为后，婚姻关系才能解除。___
A. 调解
B. 宣布婚姻无效
C. 离婚
D. 撤销结婚登记
【单选题】
甲乙夫妻经协商同意离婚，甲因出差委托丙去离婚登记机关代为办理离婚登记手续，依我国法律，丙___
A. 可以代理
B. 在甲乙双方同意下可以代理
C. 在取得甲授权委托书的情况下可以代理
D. 不能代理
【单选题】
甲乙结婚后购得房屋一套，仅以甲的名字进行了登记。后甲乙感情不和，甲擅自将房屋以时价出售给不知情的丙，并办理了房屋所有权变更登记手续，下列正确的是___
A. 买卖合同有效，房屋所有权未转移
B. 买卖合同无效，房屋所有权已转移
C. 买卖合同有效，房屋所有权已转移
D. 买卖合同无效，房屋所有权未转移
【单选题】
王某以个人名义向张某独资设立的飞跃百货有限公司借款10万元，借款期限1年。不久，王某与李某登记结婚，将上述借款全部用于婚房的装修。婚后半年，王某与李某协议离婚，未对债务的偿还作出约定。下列哪一选项是正确的___
A. 由张某向王某请求偿还
B. 由张某向王某和李某请求偿还
C. 飞跃公司只能向王某请求偿还
D. 由飞跃公司向王某和李某请求偿还
【单选题】
下列关于收养的表述错误的是___
A. 一般收养人只能收养一名子女
B. 无配偶的男性收养女性，收养人与被收养人年龄应当相差40岁以上
C. 有配偶者收养子女，须夫妻共同收养
D. 收养三代以内同辈旁系血亲的子女，仍接受“被收养人须不满14周岁的”限制。
【单选题】
吴某（女）16岁，父母去世后无其他近亲，吴某的舅舅孙某（50岁，离异，有一个19岁的儿子）提出愿将吴某收养。孙某咨询律师收养是否合法，律师的下列哪一项答复是正确的？___
A. 吴某已满16岁，不能再被收养
B. 孙某与吴某年龄相差未超过40岁，不能收养吴某
C. 孙某已有子女，不能收养吴某
D. 孙某可以收养吴某
【单选题】
王某（女）与李某婚后一直未育，李某想收养一个女童。在律师提供的咨询意见中，下列哪一选项是错误的？___
A. 收养必须经王某同意
B. 王某与李某必须年满30周岁
C. 收养人不能患有医学上认为不应当收养子女的疾病
D. 李某与被收养女童的年龄应当相差40岁以上
【单选题】
1997年6月，刘某与张某离婚，法院判决2岁的儿子由刘某抚养，张某每月给付200元抚养费。2005年8月，刘某觉得每月200元的抚养费根本无法维持儿子的基本生活与学习，在与张某协商无果的情况下，刘某应当通过怎样的程序加以解决?___
A. 可以向法院申请再审，要求增加抚养费
B. 可以向法院起诉，要求增加抚养费
C. 可以向仲裁委员会申请仲裁，要求增加抚养费
D. 可以向民政部门申请裁决，要求增加抚养费
【单选题】
下列情形，___行为人不会因此丧失继承权
A. 故意伤害被继承人致其死亡的
B. 因家庭琐事发生口角而报复杀死其他继承人的。
C. 遗弃被继承人，致其伤残的
D. 伪造、篡改遗嘱，使其他未成年继承人生活无着的
【单选题】
张三死亡时遗留的___个人财产是他的遗产？
A. 银行存款
B. 农村土地承包权
C. 贪污受贿所得
D. 对李四的1万元债权
【单选题】
周某的___，是她的第二顺序继承人？
A. 女儿
B. 外孙女
C. 养兄弟
D. 继子
【单选题】
在杨成的子女先于其死亡的情况下，___不可以代位继承杨成的遗产？
A. 杨成养女的子女
B. 杨成亲生儿子的女儿
C. 杨成亲生儿子形成扶养教育关系的继子
D. 杨成形成扶养教育关系的继子的亲生子
【单选题】
70岁的范某亲笔留下遗嘱：“长女工作稳定，有固定收入，但儿子尚无正式工作，所以自己死后全部财产由儿子继承。”不久范某去世，该遗嘱___
A. 不符合男女平等原则，所以无效
B. 无见证人，所以无效
C. 未经公证，所以无效
D. 符合法律规定，所以有效
【单选题】
2009年10月，张某生前立下遗嘱，表示要将自己的2幅古画遗赠给王某，王某也表示接受，同年11月，张某将其中的一幅出卖，得款2万元，其中1万用于为自己治病。12月，张某去世，对该案处理正确的是___
A. 张某的遗嘱全部被撤销，王某也不能取得另一幅画
B. 张某的遗嘱部分撤销，王某能取得另一幅画
C. 张某出卖古画的行为无效，张某除了可以取得另一幅画外，余款1万元也应归王某
D. 张某出卖古画的行为无效，张某除了可以取得另一幅画外，余款1万元，还可以从张某的其他遗产中得到补偿
【单选题】
公民甲死后留有房屋一间、存款若干，甲有一子乙，甲生前立有遗嘱 ，将其房屋留给乙，存款则赠与侄女丙，乙和丙被告知3个月后参与甲的遗产分割，但直到遗产分割时，乙丙均未做出是否接受遗产的意思表示，下列正确的选项是___
A. 乙应视为放弃继承，丙应视为接受遗赠
B. 乙、丙均视为接受遗产
C. 乙、丙未作表示，均视为放弃接受遗产
D. 乙未作表示视为接受继承，丙未作表示视为放弃遗赠。
【多选题】
赵男、陈女二人到结婚登记机关申请登记结婚，但婚姻登记机关却不予登记。下列选项中，可以成为不予登记的原因有___
A. 一方或双方未达到法定婚龄
B. 表兄妹
C. 赵男的妻子因意外事故死亡，公安机关认为其有谋杀嫌疑，正在立案侦查
D. 有人向有关部门告发赵男、陈女在赵妻死亡前长期同居
【多选题】
某画家，离婚时有10幅画已卖出，得1万元，另有2幅画已卖出，定价2800元，但未得现款；尚有20幅画未卖出（估价20万）。问：哪些属于夫妻共同财产？___
【多选题】
王某在与李某婚姻关系存续期间，发表了若干文学作品，离婚前收到稿酬1万元，离婚后收到稿酬2万元；在离婚后作品又再版获得稿酬3万元。问：哪些属于夫妻共同财产？___
【多选题】
我国婚姻法规定，在哪种情况下，限制男方的离婚诉权___
A. 女方在怀孕期间和分娩后1年内
B. 女方终止妊娠后6个月
C. 军人一方向非军人一方提出离婚的
D. 非军人一方向军人一方提出离婚的
【多选题】
人民法院认定夫妻感情确已破裂时，应综合考虑的因素是___
A. 婚姻基础
B. 婚后感情
C. 提出请求离婚的一方是否有过错
D. 夫妻感情的现状和有无和好可能
【多选题】
张三未留下遗嘱死亡，___是他的第一顺序继承人
A. 张三的儿子
B. 张三的养女
C. 3年前先于张三死亡的张三女儿的儿子
D. 对张三尽了主要赡养义务的，张三的丧偶女婿
【多选题】
甲有一子一女，二人请了保姆乙照顾甲，甲为感激乙，自书遗嘱，表示其三间房屋由两个子女平分，所有现金都赠给乙。后甲又立下自书遗嘱，将其全部现金分给两个子女，不久甲去世，下列选项哪些是错误的（多选）？___
A. 甲的前一遗嘱无效
B. 甲的后一遗嘱无效
C. 所有现金应归甲的子女
D. 所有现金应归乙
【多选题】
唐某有甲乙丙成年子女3人，其于2006年收养了孤儿丁，但未办理收养手续。甲生活条件较好但未对父亲尽赡养义务；乙丧失劳动能力又无生活来源，并长期和唐某共同生活。2010年5月，唐某死亡留有遗产，下列哪些是正确的___
A. 甲应当不分或少分遗产
B. 乙应当多分遗产
C. 丙可以多分遗产
D. 丁可以分得适当遗产
【单选题】
马克思主义是一个博大精深的科学理论体系，其理论基础是___
A. 剩余价值学说
B. 马克思主义政治经济学
C. 马克思主义哲学
D. 科学社会主义
【单选题】
马克思主义理论从广义上说___
A. 不仅指马恩创立的基本理论、基本观点和学说体系，也包括继承者对它的发展
B. 无产阶级争取自身解放和整个人类解放的学说体系
C. 关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说
D. 列宁创立的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系
【单选题】
作为中国共产党和社会主义事业指导思想的马克思主义是指___
A. 不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说体系，也包括继承者对它的发展
B. 无产阶级争取自身解放和整个人类解放的学说体系
C. 关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说
D. 列宁创立的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系
【单选题】
马克思主义最重要的理论品质是___
A. 吐故纳新
B. 科学严谨
C. 博大精深
D. 与时俱进
【单选题】
马克思主义产生的经济根源是___
A. 工业革命
B. 资本主义经济危机
C. 阶级斗争
D. 资本主义社会生产力和生产关系的矛盾运动
【单选题】
马克思主义产生的阶级基础和实践基础是___
A. 资本主义的剥削和压迫
B. 无产阶级作为一支独立的政治力量登上了历史舞台
C. 工人罢工和起义
D. 工人运动得到了“农民的合唱”
【单选题】
提出价值规律是“一只看不见的手”是___
A. 马克思
B. 亚当•斯密
C. 大卫•李嘉图
D. 威廉•配第
【单选题】
马克思恩格斯进一步发展和完善了的英国古典经济学理论是___
A. 辩证法
B. 历史观
C. 劳动价值论
D. 剩余价值论
