【多选题】
某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额,调价因素及有关数据如下:人工权重系数0.1、基准日价格或指数80元/日、现行价格或指数90元/日;钢材权重系数0.1、基准日价格或指数100、现行价格或指数102;水泥权重系数0.15、基准日价格或指数110元/日、现行价格或指数120元/日;砂石料权重系数0.15、基准日价格或指数120元/日、现行价格或指数110元/日;施工机具使用费权重系数0.2、基准日价格或指数115元/日、现行价格或指数120元/日;定值0.3.价格调整金额为( )万元。
A. -30.3
B. 36.45
C. 112.5
D. 130.5
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。价格调整金额=1500×[0.3+(0.1×90/80+0.1×102/100 +0.15× 120/110+0.15×110/120+0.2×120/115)-1]=36.45(万元)。参见教材P241。
相关试题
【多选题】
采用造价信息调整价格差额的,如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价,工程施工期间材料单价涨幅以( )为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过分部按实调整。
A. 基准单价
B. 投标报价
C. 变动单价
D. 定额报价
【多选题】
施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t、2200 元/t,2015 年12 月、2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t、2600 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为( )元/t。
A. 2280,2520
B. 2310,2690
C. 2310,2480
D. 2280,2480
【多选题】
物价波动引起合同价款调整,当施工中所用的材料品种较少,但每种材料使用量较大的土木工程,适用的价格调整差额方法是( )。
A. 采用价格指数调整价格差额的方法
B. 采用造价信息调整价格差额的方法
C. 合同百分比法
D. 行业平均水平法
【多选题】
采用造价信息调整价格差额的,如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价,工程施工期间材料单价跌幅以( )为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过分部按实调整。
A. 基准单价
B. 投标报价
C. 变动单价
D. 定额报价
【多选题】
( )是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
A. 暂估价
B. 暂列金额
C. 计日工
D. 总承包服务费
【多选题】
对于依法必须招标的项目,给定暂估价的专业工程应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,若承包人不参加投标,应由承包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用应当( )。
A. 由中标的专业承包人支付
B. 由发包人支付
C. 由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊
D. 被认为已经包括在承包人的签约合同价中
【多选题】
发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价,下列关于该工程设备价款调整的说法,正确的是( )。
A. 依法可不招标的项目,应由发包人组织采购,以采购价格取代暂估价
B. 依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价
C. 依法必须招标的项目,应由发包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价
D. 依法必须招标的项目,应由承包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价
【多选题】
发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的( ),超过的,应在招标文件中明示增加赶工费用。
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
【多选题】
在工程施工中,由于不可抗力事件的发生,导致下列费用发生,需要由承包人承担的部分是( )。
A. 工程所需清理、修复费用
B. 应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用
C. 承包人施工人员的伤亡损失
D. 在现场执行工作的发包方管理人员
【多选题】
因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是( )。
A. 工程所需清理、修复费用
B. 运至施工场地待安装设备的损失
C. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D. 停工期间,发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用
【多选题】
某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800 万元知200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是:每延误一个日历天应赔偿2 万元,且总赔费不超过合同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收,附属工程延误30 日历天后通过竣工验收,则该工程的误期赔偿费为( )万元。
【多选题】
按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定,承包方不能获得费用索赔的是( )。
A. 承包人提前竣工
B. 异常恶劣的气候条件
C. 基准日后法律的变化
D. 发包人原因导致试运行失败
【多选题】
根据《标准施工招标文件》中合同条款规定,承包人可以索赔工期的事件是( )。
A. 发包人原因导致的工程试运行失败
B. 发包人要求向承包人提前交付工程设备
C. 施工过程发现文物
D. 基准日后法律的变化
【多选题】
下列事件中,可以索赔利润的是( )。
A. 延误提供图纸
B. 承包人提前竣工
C. 基准日后法律的变化
D. 不可抗力造成工期延误
【多选题】
根据《标准施工招标文件》规定,由于发包人原因导致工程试运行失败,可以补偿的内容是( )。
A. 只索赔工期
B. 只索赔费用
C. 索赔费用、利润
D. 索赔工期、费用
【多选题】
根据标准施工招标文件,承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括( )。
A. 发包人提供材料设备,变更交货地点
B. 工程暂停后因发包人原因无法按时复工
C. 工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
D. 监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格
【多选题】
施工过程中,因发包人原因导致承包人工程返工,对承包人可以要求的补偿,下列描述正确的是( )。
A. 仅可以要求工期补偿
B. 可以要求利润补偿
C. 与发包人原因导致工程试运行失败时提出的补偿内容相同
D. 不可要求费用和工期外的补偿
【多选题】
下列事件的发生,已经或将造成工期延误,则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件,不可以获得工期补偿的是( )。
A. 发包人在工程竣工前提前占用工程
B. 因发包人的原因导致工程试运行失败
C. 发包人提供工程设备不合格
D. 异常恶劣的气候条件
【多选题】
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是( )。【2016 年真题改编】
A. 基准日后法律的变化
B. 承包人提前竣工
C. 发包人提前向承包人提供工程设备
D. 发包人在工程竣工前占用工程
【多选题】
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是( )。
A. 发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B. 工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C. 因发包人原因导致工程试运行失败
D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误
【多选题】
工程索赔中最关键和最主要的依据是( )。
A. 工程施工合同
B. 国家法律、法规
C. 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额
D. 工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证
【多选题】
合同保函手续费为10 万元,合同工期100 天,合同履行过程中,因不可抗力事件使开工日期推迟10 天,异常恶劣气候停工3 天,因季节性大雨停工5 天,因设计分包单位延期交图停工3 天,发包人提供的材料不合格造成停工2 天。上述事件均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A. 0.5
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.3
【多选题】
总部管理费的比率可以按照投标书中的总部管理费比率计算,一般为( )。
A. 2%~5%
B. 3%~8%
C. 5%~10%
D. 10%~15%
【多选题】
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位租赁设备,台班单价800 元/台班,租赁费为500 元/台班,每台班分摊的施工机械进出场费是50 元/台班,人工日工资单价为50 元/工日,窝工工费20 元/工日。合同履行中,因工程师指令延迟造成全场停工3天,造成人员窝工60 个工日,机械窝工1 个台班;同时业主指令增加一项新工作,完成该工作需要6 天时间,机械6 台班,人工120 个工日,材料费15000 元,则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为( )元。
A. 25200
B. 23100
C. 27500
D. 27550
【多选题】
下列关于索赔的说法中,错误的是( )。
A. 无论是发包人还是总承包人原因所致的索赔,分包人都只能向总承包人提出索赔要求,而不能直接向发包人提出
B. 材料费索赔应包括运输费,仓储费,以及合理的损耗费用
C. 计算机械设备台班停滞费,如果机械设备是承包人自有设备,一般按机械设备台班费计算
D. 现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费
【多选题】
某工程施工过程中发生如下事件:(1)因异常恶劣气候条件导致工程停工2 天,人员窝工20 个工作日;(2)遇到不利地质条件导致工程停工1 天,人员窝工10 个工日,处理不利地质条件用工15 个工日。若人工工资为200 元/工日,窝工补贴为100 元/工日,不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是( )。
A. 3 天,6000 元
B. 1 天,3000 元
C. 3 天,4000 元
D. 1 天,4000 元
【多选题】
某施工合同约定人工工资为200 元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2 天,人员窝工20 个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20 个工日;③几天后,场外停电,停工1 天,人员窝工10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为( )元。
A. 1500
B. 2500
C. 4500
D. 5500
【多选题】
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程价款为200 万元,合同工期为30 天。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方工程价款增加40 万元,则施工方可提出的工期索赔为( )天。
【多选题】
共同延误的处理中,如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人( )。
A. 只可得到工期延长
B. 只可得到经济补偿
C. 不能得到任何补偿
D. 既可得到工期延长,又可得到经济补偿
【多选题】
已知原合同价款450 万元,因发包人原因造成额外增加工程量60 万元,若原合同工期15 月,则可索赔工期为( )月。
【多选题】
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。
A. 在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任
B. 若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C. 若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿
D. 若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
【多选题】
合同工程发生现场签证事项,未经( )签证确认,并且发包人也未书面同意,承包人便擅自实施相关工作的,所发生的费用由( )承担。
A. 发包人,发包人
B. 发包人,承包人
C. 设计人,承包人
D. 监理人,发包人
【多选题】
关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是( )。
A. 发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付
B. 没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付
C. 因发包人口头指令实施的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担
D. 经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证
【多选题】
在现场签证的过程中,现场签证表中的对签证金额的复核由( )完成。
A. 造价工程师
B. 监理工程师
C. 承包人代表
D. 发包人代表
【多选题】
工程延误期间遇到国家法律、行政法规和相关政策变化引起工程造价变化的,下列处理方法正确的有( )。
A. 如果工程延误是由承包人原因导致,工程价款增加不予调整
B. 如果工程延误是由监理人原因导致,工程价款给予调整
C. 如果工程延误是由发包人导致,工程价款给予调整
D. 如果工程延误是由第三方导致,工程价款不予调整
E. 如果工程延误是承包人原因导致,工程价款减少予以调整
【多选题】
采用计日工计价的变更工作,承包人按合同约定向发包人提交的复核资料包括( )。
A. 工作名称、内容和数量
B. 投入该工作主要人员的姓名、工种、级别、耗用工时
C. 投入该工作的材料名称、类别和数量
D. 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时
E. 现场签证表
【多选题】
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013),关于计日工费用的确认和支付,下列说法中正确的有( )。
A. 承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量和单价
B. 已标价工程量清单中有该类计日工单价的,按照单价计算
C. 已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,按承包人报价计算
D. 计日工价款应列入同期进度款支付
E. 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行
【多选题】
当物价变化合同价款调整方法采用造价信息进行价格调整时,下列关于发承包双方承担风险的说法正确的有( )。
A. 当承包人投标报价中材料单价低于基准单价,施工期间材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整
B. 当承包人投标报价中材料单价低于基准单价,施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整
C. 当承包人投标报价中材料单价高于基准单价,施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整
D. 当承包人投标报价中材料单价高于基准单价,施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整
E. 当承包人投标报价中材料单价等于基准单价,施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过部分按实调整
【多选题】
关于施工期间合同暂估价的调整,下列做法中正确的有( )。
A. 不属于依法必须招标的材料,由承包人按照合同约定采购
B. 属于依法必须招标的工程设备,以中标价取代暂估价
C. 属于依法必须招标的专业工程,承包人不参加投标的,应由承包人作为招标人,组织招标的费用一般由发包人另行支付
D. 属于依法必须招标的专业工程,承包人参加投标的,应由发包人作为招标人,同等条件下优先选择承包人中标
E. 不属于依法必须招标的专业工程,应按合同内容确定专业工程价款
【多选题】
根据《标准施工招标文件》,赶工费用的主要内容包括( )。
A. 不经济使用人工的补贴
B. 材料提前交货可能增加的费用
C. 材料运输费的增加
D. 工程清理修复费
E. 不经济的使用机械增加
推荐试题
【单选题】
关于妨害公务罪,应当从重处罚的是( )___
A. 甲以暴力方法阻碍工商行政管理机关工作人员依法查处伪劣商品的行为
B. 乙以暴力方法阻碍人民代表大会代表依法执行代表职务
C. 丙以暴力方法阻碍公安民警张某、李某依法对其传唤
D. 在发生重大洪灾中,丁以暴力方法阻碍红十字会工作人员依法履行防疫职责的行为
【单选题】
关于妨害公务罪,下列说法正确的是( )。___
A. 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,从重处罚
B. 侵犯的客体是公共安全
C. 必须导致公务无法执行的结果才能构成本罪
D. 必须是以国家机关工作人员为暴力、威胁对象才能构成本罪
【单选题】
王某假冒公安人员,称能帮助李某(女)的弟弟(因盗窃被逮捕)找关系放出来,李某信以为真,王某即趁机多次和李某发生性关系。对王某应当( )。___
A. 以招摇撞骗罪定罪从重处罚
B. 以强制猥亵罪定罪处罚
C. 以招摇撞骗罪和强奸罪定罪处罚
D. 以强奸罪定罪处罚
【单选题】
甲通过伪造国家机关公文骗取某县工商局副局长的职位。在该局股级干部竞争上岗时,甲向乙声称:“如果不给我2万元,你这次绝对没有机会。”乙为了获得岗位,只好送甲2万元。下列说法正确的是( )。___
A. 甲触犯的伪造国家机关公文罪与招摇撞骗罪之间具有牵连关系,应从一重罪论处
B. 对甲的行为以伪造国家机关公文罪与敲诈勒索罪实行数罪并罚
C. 对甲的行为以伪造国家机关公文罪与受贿罪实行数罪并罚
D. 甲触犯的伪造国家机关公文罪与敲诈勒索罪之间具有牵连关系,应从一重罪论处
【单选题】
甲偷拍当地富商乙私会情人时的不雅照片,将照片人员面部打上马赛克后在网络论坛上发布,并打电话威胁乙称要想删除照片必须支付现金10万元,否则将照片原样在网上发布。甲构成()。___
A. 敲诈勒索罪
B. 非法经营罪
C. 寻衅滋事罪
D. 诽谤罪
【单选题】
关于伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪,下列说法错误的是()。___
A. 买卖伪造、变造的国家机关公文、证件、印章的,构成买卖国家机关公文、证件、印章罪
B. 明知是伪造高等院校印章制作的学历、学位证明而贩卖的,以伪造事业单位印章罪的共犯论处
C. 向制假者提供了自己的照片,并向制假者购买了伪造的身份证,构成伪造居民身份证罪的共犯
D. 为了经营民用爆炸物品,而伪造了有关国家机关的批准文件,按非法经营罪与伪造国家机关公文、印章罪从一重罪处罚
【单选题】
甲伪造了一批国家机关印章,然后交给刚来北京打工的乙,由乙帮助贩卖。乙明知是伪造的印章,但为了挣钱,仍然予以贩卖。后甲、乙二人被公安机关抓获。以下说法正确的是( )。___
A. 甲的行为构成伪造国家机关印章罪
B. 乙的行为构成伪造国家机关印章罪
C. 甲、乙二人构成伪造国家机关印章罪的共犯
D. 乙的行为不构成犯罪 【解析】1.《刑法》
【单选题】
某单位发给职工每人300元某商场的购物代金券作为过节福利。职工甲觉得太少,于是私刻商场的公章又伪造了面额200元的代金券100张,除自己使用外,还送给亲戚和朋友若干。甲构成( )。___
A. 伪造公司债券罪
B. 伪造金融票证罪
C. 诈骗罪
D. 伪造公司印章罪
【单选题】
甲为了赚钱伪造了一批高等院校学历、学位证明,乙明知这批证书是假的仍进行贩卖,后甲、乙二人被公安机关抓获。关于乙的行为,下列说法正确的是()。___
A. 对乙以伪造事业单位证明文件罪定罪处罚
B. 对乙以买卖事业单位印章罪定罪处罚
C. 对乙以伪造国家机关公文、证件罪定罪处罚
D. 对乙以伪造事业单位印章罪的共犯论处
【单选题】
以下有关证件、证明书犯罪的说法错误的是()。___
A. 伪造、变造、买卖林木采伐许可证、木材运输证件,森林、林木、林地权属证书,构成犯罪的,以伪造、变造、买卖国家机关公文、证件罪定罪处罚
B. 对于买卖允许进出口证明书等经营许可证明,同时构成非法经营罪、买卖国家机关证件罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚
C. 伪造国家机关证件并实施诈骗的,以伪造国家机关证件罪和诈骗罪数罪并罚
D. 买卖伪造的国家机关证件,依法应当追究责任的,以买卖国家机关证件罪追究刑事责任
【单选题】
王某用灌有红色颜料的注射器在广场上连扎3位妇女的臀部,人们误以为注射器里是含有艾滋病病毒的血液,引起群众的极大骚乱和恐慌。王某的行为构成( )。___
A. 以危险方法危害公共安全罪
B. 投放虚假危险物质罪
C. 强制猥亵、侮辱罪
D. 寻衅滋事罪
【单选题】
下列构成以危险方法危害公共安全罪的行为有 ( )。 ___
A. 刘某给电视台打电话谎称向火车站投放传染病病原体,导致有关部门紧急疏散旅客,严重扰乱了社会秩序
B. 王某故意破坏正在使用的矿井下的通风设备
C. 李某违反国家规定,向土地大量排放危险废物,造成重大环境污染事故,导致多人死亡
D. 郑某生产、销售有毒、有害的食品【解析】1.《刑法》
【单选题】
下列行为中,不构成犯罪的是( )___
A. 甲为了制造恐慌,谎称向饮用水水库中投放了毒害性物质,引起严重社会恐慌
B. 乙为谋取非法利益,编造传播虚假疫情,导致抗生素奇缺,严重扰乱了社会秩序
C. 丙编造虚假的地震预报,导致该地区严重混乱,生产经营瘫痪
D. 丁不知道是虚假险情,在微信圈传播,引起恐慌,严重扰乱了社会秩序 【解析】 1.《刑法》
【单选题】
酒店服务员张三为报复将其辞退的酒店,在互联网发帖谎称其已在酒店通气管道输入毒害性气体,一时间引起酒店住客的恐慌和骚乱,酒店报案,警方出动大批警力进行疏散,严重扰乱了社会秩序。张三的行为构成( )。___
A. 投放虚假危险物质罪
B. 诈骗罪
C. 编造虚假信息罪
D. 寻衅滋事的违反治安管理行为
【单选题】
关于寻衅滋事罪,以下说法错误的是( )。___
A. 甲乘公交车,因公交车急刹车而撞到同车的乙,乙因甲没有表示歉意而对其进行辱骂,甲借故生事将乙打成轻伤。甲构成寻衅 滋事罪
B. 甲与乙恋爱分手后对乙怀恨在心,在互联网上辱骂、恐吓乙,乙因气愤和恐慌而精神失常。甲构成寻衅滋事罪
C. 甲在互联网上发布虚假消息,称市政府将推行机动车单双号限制通行措施,号召大家到市政府门前抗议,引起上千名群众聚集。甲构成寻衅滋事罪
D. 甲酒后无聊,当街拦住一残疾人肆意辱骂,引发数十人围观,附近交通一度中断。该事件被当地电视台曝光,引起社会舆论强烈谴责。甲构成寻衅滋事罪
【单选题】
未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,应当以( )。___
A. 非法经营罪定罪处罚
B. 赌博罪定罪处罚
C. 开设赌场罪定罪处罚
D. 赌博罪和非法经营罪数罪并罚 【解析】《刑法》
【单选题】
实施赌博犯罪,下列情形中不属于从重处罚的是( )。 ___
A. 具有国家工作人员身份的
B. 组织国家工作人员赌博的
C. 组织未成年人参与赌博的
D. 开设赌场吸引未成年人参与赌博的【解析】1.《刑法》
【单选题】
关于赌博犯罪,下列说法错误的是( )。___
A. 以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于《刑法》规定的“开设赌场”
B. 中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中华人民共和国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照《刑法》的规定追究刑事责任
C. 明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,不构成犯罪
D. 实施赌博犯罪,具有国家工作人员身份的,依照《刑法》的规定从重处罚【解析】 1.《刑法》
【单选题】
关于赌博犯罪,下列说法错误的是( )。___
A. 实施赌博犯罪,有组织未成年人参与赌博情形的,依照《刑法》的规定从重处罚
B. 未经国家批准擅自发行、销售彩票,构成犯罪的,依照《刑法》的规定,以非法经营罪定罪处罚
C. 通过赌博或者为国家工作人员赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为,构成犯罪的,依照《刑法》关于贿赂犯罪的规定定罪处罚
D. 为赌博行为提供棋牌室等娱乐场所收取正常的场所和服务费用的经营行为,以赌博论处【解析】 1.《刑法》
【单选题】
下列情形,明知他人利用赌博机开设赌场,不以开设赌场罪的共犯论处的是( )。___
A. 张某为他人提供赌博机
B. 李某受雇参与赌场经营管理并分成
C. 王某为朋友开设赌场者组织客源,不收取回扣、手续费
D. 孙某参与赌场管理并领取高额固定工资【解析】《刑法》
【单选题】
下列行为构成伪证罪的是( )。___
A. 法院书记员因疏忽漏记了案件重要事实
B. 刑事诉讼中的辩护人伪造证据
C. 侦查人员受人所托帮助犯罪嫌疑人伪造证据
D. 刑事诉讼中鉴定人故意作虚假鉴定【解析】 1.《刑法》
【单选题】
某市公安局预审科科长陈某在办理其妻子的表弟吴某故意伤害他人致死案时,将吴某的年龄由19周岁改为17周岁,又在起诉意见书中加入吴某被迫自卫等虚假情节,妄图使吴某不受追诉。陈某构成( )。___
A. 伪证罪
B. 滥用职权罪
C. 徇私枉法罪
D. 帮助毁灭、伪造证据罪
【单选题】
证人甲为被告人乙的哥哥,为了帮助乙洗脱罪名,甲对与案件有重要关系的情节作了虚假证明,同时甲还帮助乙一起毁坏了作案工具铁榔头一把。对甲应当( )。___
A. 以伪证罪定罪处罚
B. 以帮助毁灭证据罪定罪处罚
C. 以妨害作证罪和帮助毁灭证据罪定罪,实行数罪并罚
D. 以伪证罪和帮助毁灭证据罪定罪,实行数罪并罚【解析】 1.《刑法》
【单选题】
王某在担任辩护人时编造了一份隐匿罪证的虚假证言,交给被告人陈小二的父亲陈某,让其劝说证人李某背熟后向法庭陈述,并给李某5000元好处费。陈某照此办理。李某收受5000元后,向法庭作了伪证,致使陈小二无罪释放。后陈某给陈小二10万美元让其逃往国外。下列说法正确的是( )。___
A. 王某的行为构成帮助毁灭、伪造证据罪
B. 李某作伪证的行为构成伪证罪
C. 陈某构成辩护人妨害作证罪的共同犯罪
D. 陈某让陈小二逃往国外的行为构成脱逃罪的共犯
【单选题】
乙酒后驾车撞死他人后,找到司机甲,要甲为自己顶罪,甲念及乙平时对自己的关照便前往司法机关“投案自首”。甲构成( )。___
A. 交通肇事罪的共犯
B. 伪证罪
C. 包庇罪
D. 妨害公务罪
【单选题】
甲和乙是恋人。一日,甲抢劫了丙的财物,3日后,民警将甲作为犯罪嫌疑人进行调查时,乙主动为甲开脱罪责,并声称,当日甲始终陪其在公园游玩,还向民警出示了两张从别处找来的公园门票。乙的行为构成()。___
A. 包庇罪
B. 伪证罪
C. 窝藏罪
D. 妨害作证罪
【单选题】
律师甲在代理一起民事诉讼案件时编造了一份对自己代理的一方当事人有利的虚假证言,指使证人李某背熟以后向法庭陈述,致使本该败诉的己方当事人因此而胜诉。甲构成( )。___
A. 伪证罪
B. 妨害作证罪
C. 辩护人妨害作证罪
D. 帮助伪造证据罪
【单选题】
赵某发现邻居吴某偷了同村杜某家的电视机、手提电脑等价值约1万元的财物,但未予检举。赵某()。___
A. 构成包庇罪
B. 构成伪证罪
C. 不构成犯罪
D. 构成共同犯罪
【单选题】
李某与王某有仇,为了报复王某,李某向公安机关谎称自己3万元被盗,并指使张某向公安机关证明自己被盗3万元系王某所为。张某构成( )。___
A. 伪证罪
B. 虚假诉讼罪
C. 诬告陷害罪
D. 妨害作证罪
【单选题】
甲作为保险事故鉴定人,为乙能够顺利骗取保险金,故意提供虚假的证明文件,应当认定为( )。___
A. 保险诈骗罪的共犯
B. 伪证罪
C. 诈骗罪的共犯
D. 提供虚假证明文件罪
【单选题】
甲向法院提起诉讼,要求乙偿还借款12万元,并向法院提供了盖有乙的印章、指纹的借据及附件,法院判决乙向甲偿还“借款”12万元。经乙申诉后查明,上述借据及附件均系甲伪造,乙根本没有向甲借款。甲的行为属于( )。___
A. 民事欺诈,不成立犯罪
B. 虚假诉讼罪
C. 合同诈骗
D. 票据诈骗罪
【单选题】
下列行为不构成泄露不应公开的案件信息罪的是( )。___
A. 司法工作人员甲泄露依法不公开审理的案件中不应当公开的信息,造成信息公开传播的严重后果
B. 辩护人乙泄露依法不公开审理的案件中不应当公开的信息,造成国家秘密公开传播
C. 诉讼代理人丙泄露依法不公开审理的案件中不应当公开的信息,造成严重后果
D. 原告丁泄露依法不公开审理的案件中不应当公开的信息,造成信息公开传播,后果严重 【解析】《刑法》
【单选题】
许某明知其弟犯了强奸罪,不仅没向公安机关报案,反而在公安机关抓捕时,给其弟2000元路费让其弟逃跑。许某的行为( )。___
A. 构成包庇罪
B. 构成窝藏罪
C. 构成妨害公务罪
D. 不构成犯罪
【单选题】
下列行为不构成犯罪的是( )___
A. 甲明知他人有间谍犯罪,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重
B. 乙明知他人有恐怖主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重
C. 丙明知他人有故意杀人犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重
D. 丁明知他人有极端主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重【解析】1. 《刑法》第三百一十一条 【拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪】明知他人有间谍犯罪或者恐怖主义、极端主义犯罪行为,在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
【单选题】
某市人民法院执行庭副庭长黄某带领法官张某以及法警陈某、赵某到被执行人孙某家,依法对孙某强制执行已生效的民事判决,但孙某抗拒执行,伙同其妻子朱某、邻居郑某以纠缠、拖拉、口咬、殴打、撕扯法院徽章、撕坏法官、法警制服、堆放障碍物拦堵警车、抢夺电警棍等手段,致使执行工作无法进行。孙某等人的行为构成( )。___
A. 拒不执行判决、裁定罪
B. 煽动暴力抗拒法律实施罪
C. 故意伤害罪
D. 妨害公务罪
【单选题】
甲欠乙10万元拖欠不还,乙向人民法院起诉并胜诉,甲在履行期限内仍不归还,于是乙向人民法院申请强制执行。当人民法院的执行人员到甲家执行时,甲率领家人手持棍棒在门口守候,并将试图进入室内的执行人员打成轻微伤,致使执行工作无法进行。甲的行为构成()。___
A. 拒不执行判决、裁定罪
B. 故意伤害罪
C. 妨害公务罪
D. 聚众扰乱社会秩序罪
【单选题】
甲组织一批妇女偷渡到美国,途中,甲想与妇女乙发生性关系,遭拒绝后,将乙强奸。甲的行为( )。___
A. 构成强奸罪
B. 构成组织他人偷越国境罪
C. 以强奸罪和组织他人偷越国境罪数罪并罚
D. 构成偷越国边境罪
【单选题】
甲非法组织乙卖血,造成乙轻伤。甲构成( )。 ___
A. 非法组织卖血罪
B. 故意伤害罪
C. 非法组织卖血罪和故意伤害罪
D. 医疗事故罪【解析】《刑法》
【单选题】
刘某未取得《医疗机构执业许可证》开办诊所,在诊所无接生条件的情况下,仍然为他人接生赚钱,一日在为一孕妇接生时,因医术不高,加之医疗条件太差,致使孕妇死亡。刘某构成( )。___
A. 非法行医罪
B. 过失致人死亡罪
C. 医疗事故罪
D. 非法经营罪
【单选题】
关于非法行医罪,下列说法正确的是( )。___
A. 甲未取得医生执业资格而冒充医生在医疗单位从业,过失造成就诊人死亡,构成招摇撞骗罪和医疗事故罪
B. 乙是某中医学校的在读学生,在其父所开个体诊所以医生的名义为病人进行治疗,在没有作皮试的情况下注射青霉素,导致病人因过敏抢救无效死亡,构成非法行医罪
C. 家庭接生员丙实施家庭接生的行为,属于未取得医生执业资格的人非法行医
D. 丁非法行医造成两名以上就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍,属于严重损害就诊人身体健康