【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于变更索赔原则说法错误的是___:
A. 先报批,后策划;先批准,后变更;先设计,后施工
B. 降本增效,增盈减亏,追求经济规模最大化
C. 保持和谐顺畅的外部公共关系
D. 建立良好的履约信誉,树立企业品牌"
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,编制铁路变更设计文件,文件应该包括以下内容:___
A. 变更设计原因、方案及工程数量和概预算;
B. 原设计方案及工程量和概算;
C. 参审人员签字的《变更设计会审纪要》;
D. 经济技术比较资料和分析说明;"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于铁路负量差处理原则说法错误的是___:
A. 抓住部分施工图未出的机会,增加一些单价盈利的项目工程数量;
B. 通过增加措施项目、工艺工法变化后向适用的定额套用、初步设计概算中没有的新增材料单价或材质变化后的单价、不能办理变更设计的运距增加、土石比例增加、施工工法变化等来消化负量差;
C. 新增工程应首先考虑纳入施工图冲减负量差,其次按新增工程办理;
D. Ⅱ类变更(优先选用限额以上的Ⅱ类变更和增加措施费、其次限额以内的Ⅱ类变更)、部分新增工程,纳入施工图冲减负量差;"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于铁路风险包干费包含内容说法错误的是___:
A. 由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加
B. 工程保险费用
C. 不可抗力造成的损失
D. 指导性施工组织设计调整造成和增加的措施费"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,项目概算清理总额一般不得突破初步设计概算总额,若突破,则当:___:
A. 超出 10%时:须按原可研审批程序重新报批
B. 超出 5%~10%时,由铁总鉴定中心批准
C. 超出 0%~5%时(不含征地拆迁费),由铁总分管领导审批
D. 项目概算清理总额不得超出批复的初步设计概算,项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化除外"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,如果工程项目投资额度超过发改委批复投资额度+10%的范围,则需要上报发改委申请调整概算。调整概算需提报:___
A. 初步设计文件及批复文件
B. 调整概算书及对比分析表,并包括增减原因、依据和计算方法
C. 施工图投资检算
D. 招标及合同相关文件"
【多选题】
"基于铁路项目建设特点,施工图较初步设计批复意见会发生一定的改变,合同条款约定允许对合同总额进行调整一般有:___
A. 自然灾害引起的费用变化
B. 变更设计所引起的费用变化等
C. 物价浮动因素引起的费用变化
D. 国家政策性因素引起的费用变化"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于铁路投资检算(施工图预算)编制原则错误的是___:
A. 施工图设计必须严格执行可行性研究批复意见
B. 不能超过批复初步设计规模组织建设
C. 未经批准,任何单位不能擅自改变项目技术难度
D. 除建设单位,其他单位未经批准,不能擅自改变项目技术难度、规模和主要工程措施"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,投资检算(或修正施工图预算)的主要作用有___:
A. 评估初步设计的准确性、合理性
B. 价差计算的依据
C. 新增工程单价计算的依据
D. 清理工程数量确定的依据"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于二次经营工作原则说法正确的是___:
A. 合法化
B. 程序化
C. 动态化
D. 灵活化"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于二次经营合同签订阶段工作重点说法正确的是___:
A. 二级公司职能部门要组织有关人员认真研究合同条款,尤其对关键性条款、不合理条款需要讨论分析,如有疑义及时与建设单位沟通,争取对不合理合同条款进行修改或留下以后补充修订的“口子”;
B. 对不合理、不公平的关键性条款,在不影响项目中标签约的前提下,无论是否能够修改都要向建设单位进行强烈呼吁,努力争取有所改善,即使不能修改也最好能够争取签署谈判会议纪要,在纪要中详细记录有关意见,为将来在合同履行过程中寻找合适时机继续与建设单位谈判及进行二次经营工作余地;
C. 合同承诺只要能满足合同条件要求即可,不要过多或超要求承诺;
D. 在分析研究施工合同和充分调查施工现场的基础上,认真做好设计院出蓝图工作方案策划,制定方向、目标,落实责任人;对重难点工程项目要进行技术方案和经济效益比选,认真做好项目优化设计工作,通过增、减数量和优化方案等工作,实现增盈减亏的目的;"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于二次经营工前优化阶段工作重点说法正确的是___:
A. 是要认真研读合同条款,努力寻找变更索赔的各种突破口,全面细致地做好项目变更索赔的整体策划;
B. 提早介入项目设计工作。二级公司职能部门、项目部分管领导要及时与设计院沟通,并安排工程、预算专业人员与设计院各专业对接,及时与设计院地质、路基、桥梁、隧道、轨道工程和工经处等专业工程师沟通,以了解本工程项目重难点、施工量差、效益点等情况,为优化设计、二次经营、出好施工蓝图创造条件;
C. 重视工程项目量差,单价承包合同。要想办法增加合同总额,力争增加效益好的项目工程数量;取消或减少亏损或无效益的合同项目及数量;增加新增项目,从重新组价的过程寻找创效空间;
D. 工程项目中标后,经营开发部门要向项目部交清招投标资料、报价策略、风险因素等信息,为工程项目上场后效益策划作好准备;"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文, 二次经营各章节要点提示提出,临时工程费用原则上不给予调整,除非___:
A. I类变更设计中小桥延孔为大桥增加的大临便道、大临电力
B. I类变更设计中路改桥增加的大临便道、大临电力
C. I类变更设计中路改隧道增加的大临便道、大临电力
D. 重大施组调整引起的临时工程投入增加"
【多选题】
"中铁股份成本[2018]213号文明确,项目经理部工经部的主要变更索赔职责为___
A. 具体牵头组织变更索赔工作方案的策划
B. 牵头组织研究项目合同条款,梳理分析工程量计价清单
C. 制订年度变更索赔工作计划,对上级单位制订的年度变更索赔计划进行分解
D. 本着优化设计、降低成本、增加效益的原则,在保证安全、质量、进度的前提下进行变更设计,编制变更设计建议书"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件,在公路工程建设过程中,因___造成的工期延误,经工程师确认,工期可以顺延
A. 发包人不能按合同条款的约定提供开工条件
B. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
C. 承包人施工机械损坏
D. 不可抗力"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件,承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修,误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工,导致工程成本增加"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,工期变化引起费用索赔计算框架与方法中关于人工费计算方法正确的___:
A. 加班费:据实统计加班(法定)工日*各省公布的工程所在地的综合人工单价*加班工资系数
B. 窝工费:按实际发生的窝工工天*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列
C. 工期调整造成短期内劳务价格上涨费用:(调整后施组施工人员高峰期数量-原施组调整当时施工人员数量)*赶工时间*(实际市场价格-正常条件下市场人工单价)
D. 调遣费:据实统计工日*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同(示范文本)2013》,发包人责任和义务有___
A. 办理建设工程施工许可证
B. 办理建设工程规划许可证
C. 办理工伤保险
D. 提供场外交通条件"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同(示范文本)2013》,承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修,误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工,导致工程成本增加"
【多选题】
改变或工程的增减变化___
A. 设计图纸
B. 合同条件
C. 施工条件
D. 措施项目的改变
【多选题】
"根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列资料中, 可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有___
A. 未在会同中约定的工程量所在地地方性法规
B. 工程施工合同文件
C. 合同中约定的非强制性标准
D. 现场签证"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,施工图审核合格并交付后,___可就设计文件中符合II类变更设计条件的内容向建设单位提出变更设计建议,变更设计建议应在变更内容实施前提出。
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 勘察设计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,属于包干外II类变更设计的是___
A. 站台雨棚结构形式由有柱变无柱
B. 地方要求改移道路
C. 工期重大调整
D. 新增涵洞"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,变更设计归档资料包括___
A. 变更设计建议书、现场确认意见和影像资料
B. 变更设计会议纪要、变更设计文件
C. 变更设计初审意见、变更设计批复
D. 变更设计通知单和变更设计施工图"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,可列为I类变更设计的重大方案及重大工程措施包含___。
A. 车站站位调整
B. 站房建筑方案变化的
C. 重要环水保措施
D. 轨道类型变化的"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,铁路项目桥梁跨度调整变更按II类变更设计处理时,应从以下几个方面___策划,以确保达到限额以上的II类变更设计。
A. 增加调跨跨度
B. 减少施工措施
C. 增加防护项目
D. 增加相关措施"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,施工单位应做好施工图现场核对和施工过程中地质资料确认工作,发现问题应及时向___提出;积极参与变更设计方案研究,严格按变更设计施工图组织施工;不得在变更设计过程中弄虚作假或未经批准擅自施工。
A. 监理单位
B. 设计单位
C. 建设单位
D. 过程审计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,下列工程变更情况中,应由业主承担责任的有___
A. 施工方案错误出现导致的设计修改
B. 不可抗力导致的设计修改
C. 环境变化导致的设计修改
D. 总公司对建筑规模的重大调整"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定,铁路项目变更设计必须科学合理、实事求是,在确保工程___的同时,严格按照国家和铁总建设、投资管理规定控制工程投资。
A. 质量
B. 安全
C. 进度
D. 使用功能"
【多选题】
" 在成本管理信息系统V5.0中操作客户端标前测算模块中,投标清单新增有3种方式:___。
A. 手动新增
B. 清单导入
C. 历史项目清单初始化
D. 清单提取"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,标前测算模块中,且定额挂接时,获取到的是局和公司所维护的企业定额,依次展示___。
A. 定额编号
B. 定额名称、单位
C. 基期合计
D. 费用组成"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,编制标前测算过程中,可在企业定额区域,点击“历史责任成本数据”TAB页,点击“历史项目”中的 按钮,则会弹出历史项目部窗口,可以根据___进行查询,点击【查询】,即可将满足条件的数据显示到列表中。
A. 项目类型、区域
B. 项目名称、项目性质
C. 项目开工日期、预算日期
D. 项目合同造价"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,标前成本测算模块中,点击工具栏区的【单价调整】按钮,弹出单价批量调整页面,可以批量对___单价进行调整。
A. 机械明细
B. 物资明细
C. 劳务明细
D. 砼明细"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,标前成本测算模块的测算汇总中,成本合计由那几个方面组成___。
A. 直接项目成本费
B. 临时工程费
C. 其它费用
D. 现场经费"
【多选题】
"成本管理信息系统V5.0中的清单管理,主要包括___。
A. 劳务结算审批
B. (补充)合同清单导入
C. 施工图数量复核
D. 合同清单分解"
【多选题】
"导入成本管理信息系统V5.0的清单呈现平铺状态,需要进行下一步操作,调整清单级次。可操作的方法有___。
A. 导出更新模板
B. 自动树形
C. 手动拖拽
D. 导出更新模板"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,下列操作是在客户端完成的操作有___。
A. 业主清单导入
B. 合同清单分解
C. 补充合同清单录入
D. 主要材料消耗数量"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,客户端【清单类型】下拉列表中,包括___清单三个类型。
A. 主合同清单
B. 补充合同清单
C. 临时工程清单
D. 现场经费清单"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,企业定额挂接方式有:___。
A. 手动自行编辑
B. 直接从局或公司维护好的企业定额中选择
C. 从标准清单指引中选择企业定额
D. 无法挂接"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,补充合同清单录入时,点击【清单导入】按钮上 ,弹出下拉菜单,菜单项导入形式有___。
A. 勾选导入
B. 子节点导入
C. 根节点导入
D. 手动编辑导入"
【多选题】
"在成本管理信息(V5.0)系统中,项目责任成本预算编制过程中,进行企业定额挂接,挂接后的定额可以看到组价明细,并可以对组价明细进行新增,下列可以新增的内容包括___。
A. 新增劳务
B. 新增物资
C. 新增自拌混凝土
D. 新增周转料和其他"
推荐试题
【单选题】
我国《刑法》规定的相对负刑事责任年龄,是指___。
A. 已满14周岁不满18周岁
B. 已满16周岁不满18周岁
C. 已满14周岁不满16周岁
D. 不满14周岁
【单选题】
以下说法中,错误的是___。
A. 受贿罪不同于单位受贿罪。受贿罪的主体是自然人,单位受贿罪的主体是单位
B. 行贿罪不同于对单位行贿罪。行贿罪的主体是自然人,对单位行贿罪的主体可以是自然人,也可以是单位
C. 国家工作人员在经济来往中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处
D. 对多次贪污未经处理的,以贪污数额最高的一次为标准进行处罚
【单选题】
下列情形中,以妨害公务罪和他罪实行数罪并罚的是___
A. 犯组织他人偷越国(边)境罪并以暴力、威胁方法抗拒检查的
B. 犯走私文物罪并以暴力、威胁方法抗拒缉私的
C. 收买被拐卖的妇女、儿童并聚众阻碍解救被收买的妇女儿童的
D. 犯诈骗罪,为了毁灭证据而当场使用暴力的
【单选题】
构成我国《刑法》规定的妨害公务罪,说法正确的是___。
A. 未使用暴力、胁迫方法也可以构成本罪
B. 本罪是严重危害社会治安的犯罪
C. 必须导致公务无法执行的结果才能构成本罪
D. 必须是以国家机关工作人员为暴力、威胁对象才能构成本罪
【单选题】
下列行为中,不属于妨害公务罪的行为的是___。
A. 甲以暴力、威胁方法阻碍工商行政管理机关工作人员依法查处伪劣商品的行为
B. 乙以暴力、威胁方法阻碍国有公司经理依法履行组织生产经营职责的行为
C. 丙以暴力、威胁方法阻碍市人大代表依法执行代表职务的行为
D. 在发生的重大洪灾中,丁以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行防疫职责的行为
【单选题】
地车辆收取罚款共计2万余元。甲的行为构成___。
A. 招摇撞骗罪
B. 敲诈勒索罪
C. 诈骗罪
D. 抢劫罪
【单选题】
无业人员张某、王某以警差身份在公园内以抓卖淫、嫖娼为名罚款,共计得款2000余元。张某、王某的行为构成___。
A. 招摇撞骗罪
B. 诈骗罪
C. 冒充警差招摇撞骗罪
D. 敲诈勒索罪
【单选题】
王某假冒公安人员,称能帮助李某(女)的弟弟(因盗窃被逮捕)找关系放出来,李某信以为真,王某即趁机多次和李某发生性关系。对王某应当___。
A. 以招摇撞骗罪定罪处罚
B. 以强制猥亵妇女罪定罪处罚
C. 以招摇撞骗罪和强奸罪定罪处罚
D. 以强奸罪定罪处罚
【单选题】
公安干警陈某见法院审判工作有油水可捞,即冒充某法院刑庭庭长,先后以找关系,帮当事人从轻处罚、减刑为名骗取他人的信任,并骗取现金1万元,下列说法正确的是___。
A. 陈某构成招摇撞骗罪
B. 陈某构成诈骗罪
C. 对陈某应当加重处罚
D. 陈某不构成犯罪
【单选题】
冒充___工作人员招摇撞骗的,涉嫌招摇撞骗罪。
A. 已退休的国家机关
B. 国家机关
C. 国有企、事业
D. 单位军人
【单选题】
谢某需外出办急事,将才3个月的女儿一人留在家中床上,自己锁门外出。3小时后回家,发现女儿从床上掉落地下摔死,谢某构成___。
A. 故意杀人罪
B. 过失致人死亡罪
C. 属意外事件,
D. 不构成犯罪故意伤害罪
【单选题】
甲、乙合谋勒索丙的钱财。甲与丙及丙的儿子丁(17岁)相识。某日下午,甲将丁邀到一家游乐场游玩,然后由乙向丙打电话。乙称丁被绑架,令丙赶快送3万元现金到约定地点,不许报警,否则杀害丁。丙担心儿子的生命而没有报警,下午7点左右准备了3万元后送往约定地点。乙取得钱后通知甲,甲随后与丁分手回家。下列罪名符合甲、乙的行为性质的是?___
A. 绑架罪
B. 抢劫罪
C. 敲诈勒索罪
D. 非法拘禁罪
【单选题】
王某正在盗窃财物时,被李某发现,李某对王某说:“交出3000元钱,否则告发你。”王某被迫交给李某3000元钱。李某的行为构成___。
A. 抢劫罪
B. 诈骗罪
C. 敲诈勒索罪
D. 盗窃罪共犯
【单选题】
某私营保险公司理赔人员甲指使他人故意虚报保险事故,由自己进行虚假理赔,骗取保险金20余万元据为己有。甲的行为构成何罪?___
A. 保险诈骗罪
B. 挪用资金罪
C. 诈骗罪
D. 职务侵占罪
【单选题】
对县级以上的各级人民代表大会代表提请批准逮捕的许可机关是___。
A. 县级以上公安机关
B. 县级以上人民检察院
C. 县级以上人民代表大会常委会或主席团
D. 该代表所属的人民代表大会主席团或者常委会
【单选题】
关于人民检察院决定拘留犯罪嫌疑人,以下做法正确的是___。
A. 由县级以上公安机关凭人民检察院送达的决定拘留的法律文书签发《拘留证》并立即执行
B. 公安机关执行人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人时,应当自行办理,不得请人民检察院协助
C. 公安机关执行人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人后,没有通知人民检察院进行讯问的义务
D. 人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人,公安机关执行后有义务通知被拘留人的家属或者他的所在单位
【单选题】
根据《刑事诉讼法》的规定,刑事拘留的羁押期限(包括人民检察院审查批准逮捕的时间)最长可以达到___天。
【单选题】
依照我国《刑事诉讼法》的规定,对于___,任何公民都可以立即将其扭送公安机关、人民检察院或者人民法院处理。
A. 有流窜作案嫌疑的
B. 不讲真实姓名、住址,身份不明的
C. 在身边或者住处发现犯罪证据的
D. 正在实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的
【单选题】
对有证据证明有犯罪事实,可能___以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要的,应即依法逮捕。
A. 判处拘役
B. 剥夺政治权利
C. 判处徒刑
D. 判处管制、拘役
【单选题】
我国《刑事诉讼法》规定,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以___,而有逮捕必要的,应即依法逮捕。
A. 震慑犯罪
B. 防止泄密
C. 严厉打击刑事犯罪
D. 防止发生社会危险性
【单选题】
在公安机关案件侦查过程中,有权批准逮捕的机关是___。
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 检察机关
D. 国家安全机关
【单选题】
公安机关对被刑事拘留的人,认为需要逮捕的,一般应当在刑事拘留后的___内,提请人民检察院审查批捕。
【单选题】
逮捕后,除有碍侦查或者无法通知的情形以外,应当把逮捕的原因和羁押的处所,在___以内通知被逮捕人的家属或者他的所在单位。
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 3日
【单选题】
对于逮捕犯罪嫌疑人的条件,表述错误的是___。
A. 有证据证明有犯罪事实
B. 可能判处徒刑以上刑罚
C. 可能判处拘役以上刑罚采取取保候审、监视居住等方法,尚不足
D. 以防止发生社会危险性,而有逮捕必要的
【单选题】
根据我国《刑事诉讼法》和有关规定,逮捕应符合“有证据证明有犯罪事实”的法定证据条件。这一法定证据条件的完整、准确含义是指___。
A. 有证据证明发生了犯罪事实并有证据证明犯罪事实系该犯罪嫌疑人实施
B. 证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实
C. 上述A、B两项条件至少应具备其中的一项
D. 上述A、B两项条件应同时具备
【单选题】
下列不属于逮捕条件中的“有证据证明有犯罪事实”所要求具备的情形的是___。
A. 有证据证明发生了犯罪事实
B. 有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的
C. 证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已有查证属实的
D. 证明发生了犯罪事实的证据必须确实、充分
【单选题】
公安机关将犯罪嫌疑人逮捕后,经过侦查,发现不应对其追究刑事责任的,应当___。
A. 变更强制措施
B. 立即释放,并通知原批准逮捕的人民检察院
C. 将案情通报人民检察院并建议对其不起诉
D. 继续羁押至逮捕期限届满再予以释放
【单选题】
下列关于认定为多次作案的说法正确的是___。
A. 认定多次作案应考虑到作案时间的跨度
B. 一般情况下,3年内3次以上作案构成多次作案
C. 对于多次作案,必须是每次作案都要单独构成犯罪
D. 对于多次作案,每次作案的案件性质要相同
【单选题】
公安机关依法对政协委员执行拘留、逮捕前,应当向该委员所属的政协组织通报情况;___,可在执行的同时或者执行以后及时通报。
A. 案情重大的
B. 情况紧急的
C. 涉及国家秘密的
D. 涉及个人隐私的
【单选题】
我国《刑事诉讼法》规定,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以(D),而有逮捕必要的,应即依法逮捕。
A. 震慑犯罪
B. 防止泄密
C. 严厉打击刑事犯罪
D. 防止发生社会危险性
【单选题】
公安机关在依法执行拘留或者逮捕中,发现执行对象为乡、民族乡、镇的人民代表大会代表时,应当___。
A. 暂缓执行
B. 报请县级以上人大常委会批准后执行
C. 在执行后立即报告其所属的人民代表大会
D. 报请其所属的人民代表大会主席团许可
【单选题】
公安机关无权决定采用的刑事强制措施是___。
A. 拘留
B. 逮捕
C. 监视居住
D. 取保候审
【单选题】
公安机关认为需要逮捕犯罪嫌疑人时,___。
A. 应当对犯罪嫌疑人先行拘留
B. 应当报经县级以上公安机关负责人批准决定
C. 应当制作《提请批准逮捕书》,连同案件证据材料一并移送同级人民检察院审查
D. 报同级人民法院决定
【单选题】
对于人民检察院决定不批准逮捕的,公安机关在收到《不批准逮捕决定书》后,如果犯罪嫌疑人已被拘留,应当立即释放,发给《释放证明书》,并将执行回执在___日内送达作出不批准逮捕决定的人民检察院。
【单选题】
取保候审、监视居住变更为拘留、逮捕的,在变更的同时,原强制措施___。
A. 需要立即解除
B. 可以补办手续解除
C. 自动解除,不需再办理解除法律手续
D. 经请示县级以上公安机关负责人批准,可以不办理解除法律手续
【单选题】
对于被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人应当立即送___羁押。
A. 办案单位
B. 拘留所
C. 看守所
D. 监狱
【单选题】
某自诉案件,人民法院在受理案件以后,认为有必要逮捕被告人。于是,作出了逮捕被告人的决定,那么应当由___来执行逮捕。
A. 公安机关
B. 国家安全机关
C. 人民检察院
D. 人民法院
【单选题】
公安机关认为人民检察院不批准逮捕的决定有错误,依法可以___。
A. 请求人民法院审查人民检察院的决定
B. 请求上一级公安机关
C. 移送人民检察院审查
D. 提请上一级人 民检察院复议向作出决定的人民检察院要求复议,意见不被接受时向上一级人民检察院提请复核
【单选题】
有权批准或决定逮捕的机关是___。
A. 公安机关、审判机关
B. 检察机关、公安机关
C. 检察机关、审 判机关
D. 安全机关
【单选题】
公安机关发现对犯罪嫌疑人的逮捕不当时,应当___。
A. 及时释放被逮捕的人或者变更强制措施,并应通知原批准的人民检察院
B. 及时撤销或变更逮捕措施,但须经原批准的人民检察院批准
C. 及时撤销或变更逮捕措施,且无需通知原批准的人民检察院
D. 及时提请原批准的人民检察院批准撤销或变更逮捕措施