【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于铁路负量差处理原则说法错误的是___：
A. 抓住部分施工图未出的机会，增加一些单价盈利的项目工程数量；
B. 通过增加措施项目、工艺工法变化后向适用的定额套用、初步设计概算中没有的新增材料单价或材质变化后的单价、不能办理变更设计的运距增加、土石比例增加、施工工法变化等来消化负量差；
C. 新增工程应首先考虑纳入施工图冲减负量差，其次按新增工程办理；
D. Ⅱ类变更（优先选用限额以上的Ⅱ类变更和增加措施费、其次限额以内的Ⅱ类变更）、部分新增工程，纳入施工图冲减负量差；"
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于铁路风险包干费包含内容说法错误的是___：
A. 由于变更施工方法、施工工艺所引起的费用增加
B. 工程保险费用
C. 不可抗力造成的损失
D. 指导性施工组织设计调整造成和增加的措施费"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，项目概算清理总额一般不得突破初步设计概算总额，若突破，则当：___：
A. 超出 10%时：须按原可研审批程序重新报批
B. 超出 5%～10%时，由铁总鉴定中心批准
C. 超出 0%～5%时（不含征地拆迁费），由铁总分管领导审批
D. 项目概算清理总额不得超出批复的初步设计概算，项目建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件发生重大变化除外"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，如果工程项目投资额度超过发改委批复投资额度+10%的范围，则需要上报发改委申请调整概算。调整概算需提报：___
A. 初步设计文件及批复文件
B. 调整概算书及对比分析表，并包括增减原因、依据和计算方法
C. 施工图投资检算
D. 招标及合同相关文件"
【多选题】
"基于铁路项目建设特点，施工图较初步设计批复意见会发生一定的改变，合同条款约定允许对合同总额进行调整一般有：___
A. 自然灾害引起的费用变化
B. 变更设计所引起的费用变化等
C. 物价浮动因素引起的费用变化
D. 国家政策性因素引起的费用变化"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于铁路投资检算（施工图预算）编制原则错误的是___：
A. 施工图设计必须严格执行可行性研究批复意见
B. 不能超过批复初步设计规模组织建设
C. 未经批准，任何单位不能擅自改变项目技术难度
D. 除建设单位，其他单位未经批准，不能擅自改变项目技术难度、规模和主要工程措施"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，投资检算（或修正施工图预算）的主要作用有___：
A. 评估初步设计的准确性、合理性
B. 价差计算的依据
C. 新增工程单价计算的依据
D. 清理工程数量确定的依据"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于二次经营工作原则说法正确的是___：
A. 合法化
B. 程序化
C. 动态化
D. 灵活化"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于二次经营合同签订阶段工作重点说法正确的是___：
A. 二级公司职能部门要组织有关人员认真研究合同条款，尤其对关键性条款、不合理条款需要讨论分析，如有疑义及时与建设单位沟通，争取对不合理合同条款进行修改或留下以后补充修订的“口子”；
B. 对不合理、不公平的关键性条款，在不影响项目中标签约的前提下，无论是否能够修改都要向建设单位进行强烈呼吁，努力争取有所改善，即使不能修改也最好能够争取签署谈判会议纪要，在纪要中详细记录有关意见，为将来在合同履行过程中寻找合适时机继续与建设单位谈判及进行二次经营工作余地；
C. 合同承诺只要能满足合同条件要求即可，不要过多或超要求承诺；
D. 在分析研究施工合同和充分调查施工现场的基础上，认真做好设计院出蓝图工作方案策划，制定方向、目标，落实责任人；对重难点工程项目要进行技术方案和经济效益比选，认真做好项目优化设计工作，通过增、减数量和优化方案等工作，实现增盈减亏的目的；"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，下列关于二次经营工前优化阶段工作重点说法正确的是___：
A. 是要认真研读合同条款，努力寻找变更索赔的各种突破口，全面细致地做好项目变更索赔的整体策划；
B. 提早介入项目设计工作。二级公司职能部门、项目部分管领导要及时与设计院沟通，并安排工程、预算专业人员与设计院各专业对接，及时与设计院地质、路基、桥梁、隧道、轨道工程和工经处等专业工程师沟通，以了解本工程项目重难点、施工量差、效益点等情况，为优化设计、二次经营、出好施工蓝图创造条件；
C. 重视工程项目量差，单价承包合同。要想办法增加合同总额，力争增加效益好的项目工程数量；取消或减少亏损或无效益的合同项目及数量；增加新增项目，从重新组价的过程寻找创效空间；
D. 工程项目中标后，经营开发部门要向项目部交清招投标资料、报价策略、风险因素等信息，为工程项目上场后效益策划作好准备；"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文， 二次经营各章节要点提示提出，临时工程费用原则上不给予调整，除非___：
A. I类变更设计中小桥延孔为大桥增加的大临便道、大临电力
B. I类变更设计中路改桥增加的大临便道、大临电力
C. I类变更设计中路改隧道增加的大临便道、大临电力
D. 重大施组调整引起的临时工程投入增加"
【多选题】
"中铁股份成本[2018]213号文明确，项目经理部工经部的主要变更索赔职责为___
A. 具体牵头组织变更索赔工作方案的策划
B. 牵头组织研究项目合同条款，梳理分析工程量计价清单
C. 制订年度变更索赔工作计划，对上级单位制订的年度变更索赔计划进行分解
D. 本着优化设计、降低成本、增加效益的原则，在保证安全、质量、进度的前提下进行变更设计，编制变更设计建议书"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件，在公路工程建设过程中，因___造成的工期延误，经工程师确认，工期可以顺延
A. 发包人不能按合同条款的约定提供开工条件
B. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
C. 承包人施工机械损坏
D. 不可抗力"
【多选题】
"九部委标准标准施工招标文件，承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修，误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工，导致工程成本增加"
【多选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文，工期变化引起费用索赔计算框架与方法中关于人工费计算方法正确的___：
A. 加班费：据实统计加班（法定）工日*各省公布的工程所在地的综合人工单价*加班工资系数
B. 窝工费：按实际发生的窝工工天*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列
C. 工期调整造成短期内劳务价格上涨费用：（调整后施组施工人员高峰期数量-原施组调整当时施工人员数量）*赶工时间*（实际市场价格-正常条件下市场人工单价）
D. 调遣费：据实统计工日*国铁科法[2017]31 号文工费标准计列"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）2013》，发包人责任和义务有___
A. 办理建设工程施工许可证
B. 办理建设工程规划许可证
C. 办理工伤保险
D. 提供场外交通条件"
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）2013》，承包商可以就下列___事件的发生向业主提出索赔。
A. 施工中遇到地下文物被迫停工
B. 施工机械大修，误工 3 天
C. 材料供应商延期交货
D. 业主要求提前竣工，导致工程成本增加"
【多选题】
改变或工程的增减变化___
A. 设计图纸
B. 合同条件
C. 施工条件
D. 措施项目的改变
【多选题】
"根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列资料中, 可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有___
A. 未在会同中约定的工程量所在地地方性法规
B. 工程施工合同文件
C. 合同中约定的非强制性标准
D. 现场签证"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，施工图审核合格并交付后，___可就设计文件中符合II类变更设计条件的内容向建设单位提出变更设计建议，变更设计建议应在变更内容实施前提出。
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工单位
D. 勘察设计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，属于包干外II类变更设计的是___
A. 站台雨棚结构形式由有柱变无柱
B. 地方要求改移道路
C. 工期重大调整
D. 新增涵洞"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，变更设计归档资料包括___
A. 变更设计建议书、现场确认意见和影像资料
B. 变更设计会议纪要、变更设计文件
C. 变更设计初审意见、变更设计批复
D. 变更设计通知单和变更设计施工图"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，可列为I类变更设计的重大方案及重大工程措施包含___。
A. 车站站位调整
B. 站房建筑方案变化的
C. 重要环水保措施
D. 轨道类型变化的"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，铁路项目桥梁跨度调整变更按II类变更设计处理时，应从以下几个方面___策划，以确保达到限额以上的II类变更设计。
A. 增加调跨跨度
B. 减少施工措施
C. 增加防护项目
D. 增加相关措施"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，施工单位应做好施工图现场核对和施工过程中地质资料确认工作，发现问题应及时向___提出；积极参与变更设计方案研究，严格按变更设计施工图组织施工；不得在变更设计过程中弄虚作假或未经批准擅自施工。
A. 监理单位
B. 设计单位
C. 建设单位
D. 过程审计单位"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，下列工程变更情况中，应由业主承担责任的有___
A. 施工方案错误出现导致的设计修改
B. 不可抗力导致的设计修改
C. 环境变化导致的设计修改
D. 总公司对建筑规模的重大调整"
【多选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设[2012]253号文)规定，铁路项目变更设计必须科学合理、实事求是，在确保工程___的同时，严格按照国家和铁总建设、投资管理规定控制工程投资。
A. 质量
B. 安全
C. 进度
D. 使用功能"
【多选题】
" 在成本管理信息系统V5.0中操作客户端标前测算模块中，投标清单新增有3种方式：___。
A. 手动新增
B. 清单导入
C. 历史项目清单初始化
D. 清单提取"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前测算模块中，且定额挂接时，获取到的是局和公司所维护的企业定额，依次展示___。
A. 定额编号
B. 定额名称、单位
C. 基期合计
D. 费用组成"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，编制标前测算过程中，可在企业定额区域，点击“历史责任成本数据”TAB页，点击“历史项目”中的 按钮，则会弹出历史项目部窗口，可以根据___进行查询，点击【查询】，即可将满足条件的数据显示到列表中。
A. 项目类型、区域
B. 项目名称、项目性质
C. 项目开工日期、预算日期
D. 项目合同造价"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前成本测算模块中，点击工具栏区的【单价调整】按钮，弹出单价批量调整页面，可以批量对___单价进行调整。
A. 机械明细
B. 物资明细
C. 劳务明细
D. 砼明细"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，标前成本测算模块的测算汇总中，成本合计由那几个方面组成___。
A. 直接项目成本费
B. 临时工程费
C. 其它费用
D. 现场经费"
【多选题】
"成本管理信息系统V5.0中的清单管理，主要包括___。
A. 劳务结算审批
B. （补充）合同清单导入
C. 施工图数量复核
D. 合同清单分解"
【多选题】
"导入成本管理信息系统V5.0的清单呈现平铺状态，需要进行下一步操作，调整清单级次。可操作的方法有___。
A. 导出更新模板
B. 自动树形
C. 手动拖拽
D. 导出更新模板"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，下列操作是在客户端完成的操作有___。
A. 业主清单导入
B. 合同清单分解
C. 补充合同清单录入
D. 主要材料消耗数量"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，客户端【清单类型】下拉列表中，包括___清单三个类型。
A. 主合同清单
B. 补充合同清单
C. 临时工程清单
D. 现场经费清单"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，企业定额挂接方式有：___。
A. 手动自行编辑
B. 直接从局或公司维护好的企业定额中选择
C. 从标准清单指引中选择企业定额
D. 无法挂接"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，补充合同清单录入时，点击【清单导入】按钮上 ，弹出下拉菜单，菜单项导入形式有___。
A. 勾选导入
B. 子节点导入
C. 根节点导入
D. 手动编辑导入"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，项目责任成本预算编制过程中，进行企业定额挂接，挂接后的定额可以看到组价明细，并可以对组价明细进行新增，下列可以新增的内容包括___。
A. 新增劳务
B. 新增物资
C. 新增自拌混凝土
D. 新增周转料和其他"
【多选题】
"在成本管理信息（V5.0）系统中，新项目一般计税项目，责任成本汇总中，责任成本预算合价（不含税），包含那几个部分组成？___
A. 合同清单项目费
B. 临时工程费
C. 机械费和周转料费
D. 现场经费和其他"
【多选题】
"成本管理信息系统V5.0成功登录以后，浏览器会自动跳转至系统主界面，图表区域里面主要显示各种属性的排名，排名类型包括___。
A. 系统应用排名
B. 工经综合排名
C. 利润率排名和责任成本节超率排名
D. 变更索赔创效率排名和变更索赔率排名"
推荐试题
【单选题】
因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自应当缴纳税款之日起_______内追征税款。___
【单选题】
应税船舶发现多缴吨税的，最长可以自缴纳税款之日起_____内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息。___
【单选题】
________________，海关不予办理担保放行。___
A. 有效报关单证尚未提供的
B. 在纳税期限内税款尚未缴纳的
C. 滞报金尚未缴纳的
D. 国家对进出境货物有限制性规定，应当提供许可证件而不能提供的
【单选题】
海关事务总担保的适用范围、担保金额、担保期限、终止情形等由______规定。___
A. 财政部
B. 海关总署
C. 直属海关
D. 隶属海关
【单选题】
按照《海关事务担保条例》，下列关于担保金额的表述，错误的是：___
A. 为提前放行货物提供的担保，担保金额不得超过可能承担的最高税款总额
B. 为办理特定海关业务提供的担保，担保金额不得超过可能承担的最高税款总额或者海关总署规定的金额
C. 因有明显的转移应税货物迹象被责令提供的担保，担保金额不得超过可能承担的最高税款总额
D. 为有关货物解除扣留、封存提供的担保，担保金额不得超过可能承担的最高税款总额
【单选题】
对不属于总担保的海关事务担保申请，海关应当自收到当事人提交的材料之日起_______工作日内对相关财产、权利等进行审核，并决定是否接受担保。___
【单选题】
按照《海关事务担保条例》，当事人申请办理总担保的，海关应当在______工作日内审核并决定是否接受担保。___
A. 5个
B. 10个
C. 20个
D. 30个
【单选题】
根据《海关事务担保条例》，符合规定的担保，自________之日起生效。___
A. 货物、物品申报进境
B. 担保人出具担保
C. 海关决定接受
D. 货物实际放行
【单选题】
知识产权权利人办理知识产权海关保护备案，应当向______提出申请。___
A. 海关总署
B. 直属海关
C. 隶属海关
D. 直属海关或其授权的隶属海关
【单选题】
知识产权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为_____。___
A. 5年
B. 10年
C. 20年
D. 30年
【单选题】
长春A企业发现沈阳B企业即将从大连口岸出口一批侵犯A企业商标权的货物， A企业可以向___________申请扣留该批侵权嫌疑货物。___
A. 海关总署
B. 长春海关
C. 沈阳海关
D. 大连海关
【单选题】
在海关依职权调查处理的知识产权案件中，海关不能认定货物构成侵权的，应当_____________。___
A. 移交有权处理的行政执法机关处理
B. 立即书面通知知识产权权利人
C. 移交法院处理
D. 立即放行货物
【单选题】
知识产权权利人申请海关扣留侵权嫌疑货物后，海关不能认定货物构成侵权或者法院判定不构成侵权的，因此给收发货人造成的损失由_________承担。___
A. 知识产权权利人
B. 收发货人
C. 海关
D. 权利人和海关共同
【单选题】
_______负责《进出口税则》和《进境物品进口税税率表》的调整和解释，报国务院批准后执行。___
A. 财政部
B. 海关总署
C. 国务院关税税则委员会
D. 国家税务总局
【单选题】
根据《进出口关税条例》，原产于共同适用最惠国待遇条款的世界贸易组织成员的进口货物，适用_______。___
A. 最惠国税率
B. 协定税率
C. 特惠税率
D. 普通税率
【单选题】
根据《进出口关税条例》，原产于与中华人民共和国签订含有关税优惠待遇条款的区域性贸易协定的国家或者地区的进口货物，适用_______。___
A. 最惠国税率
B. 协定税率
C. 特惠税率
D. 普通税率
【单选题】
根据《进出口关税条例》，对原产地不明的进口货物，适用___________。___
A. 最惠国税率
B. 普通税率
C. 协定税率
D. 特惠税率
【单选题】
适用协定税率、特惠税率的进口货物有暂定税率的，应当____。___
A. 适用协定税率
B. 适用特惠税率
C. 从低适用税率
D. 适用暂定税率
【单选题】
下列关于暂定税率适用原则的表述，错误的是：___
A. 适用最惠国税率的进口货物同时有暂定税率的，应当适用暂定税率
B. 适用协定税率、特惠税率的进口货物有暂定税率的，应当从低适用税率
C. 适用普通税率的进口货物，不适用暂定税率
D. 适用出口税率的出口货物有暂定税率的，不适用暂定税率
【单选题】
既属于某一优惠贸易协定项下受惠商品，又属于实施反倾销措施的商品，______________________。___
A. 按照优惠贸易协定税率计征关税，不征收反倾销税
B. 按照优惠贸易协定税率计征关税，同时征收反倾销税
C. 按照最惠国税率计征关税，不征收反倾销税
D. 按照最惠国税率计征关税，同时征收反倾销税
【单选题】
征收报复性关税的货物、国别、税率、期限和征收办法，由___________决定并公布。___
A. 商务部
B. 海关总署
C. 国务院关税税则委员会
D. 国家税务总局
【单选题】
减免税货物经批准转让或者移作他用，需缴纳税款的，应当适用________________之日实施的税率。___
A. 海关接受申报办理纳税手续
B. 海关批准办理解除监管手续
C. 原减免税货物进口放行
D. 装载该货物的原运输工具申报进境
【单选题】
纳税义务人违反规定需要追征税款的，应当适用违法行为发生之日实施的税率。行为发生之日不能确定的，应适用________之日税率。___
A. 货物放行
B. 海关开具追征税款缴款书
C. 载运该货物运输工具申报进境
D. 海关发现该行为
【单选题】
__________，不应计入进口货物完税价格。___
A. 由买方负担的购货佣金以外的佣金
B. 作为销售的条件，由买方支付，并与货物有关的特许权使用费
C. 货物运抵境内输入地点起卸后的运输费用
D. 由买方负担的包装材料费用
【单选题】
对于未按期缴纳税款的，从滞纳税款之日起，海关按日加收滞纳税款_______的滞纳金。___
A. 万分之五
B. 万分之一
C. 千分之一
D. 千分之五
【单选题】
海关于2018年8月3日（星期五）填发税款缴款书，纳税义务人最迟于________缴纳税款可避免发生滞纳。___
A. 8月17日
B. 8月18日
C. 8月19日
D. 8月20日
【单选题】
纳税义务人或其担保人自缴纳税款期限届满之日起超过_____仍未缴纳税款的，海关可以采取税收强制措施。___
A. 15天
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
【单选题】
_________应予征税。___
A. 暂时进境3个月的新闻报道用摄像机
B. 暂时进境3个月的展览用品中的酒精饮料、烟草制品
C. 暂时进境6个月的比赛用体操器械
D. 暂时进境6个月的展会用冰柜
【单选题】
关税税额在人民币_____以下的一票货物，免征关税。___
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
【单选题】
下列进出口货物，不可以免征关税的是_____。___
A. 在海关放行前损失的货物
B. 无商业价值的广告品和货样
C. 关税税额在人民币100元的一票货物
D. 进出境运输工具装载的途中必需的燃料
【单选题】
进出口货物放行后，海关发现少征或者漏征税款的，应当自缴纳税款或者货物放行之日起____内，向纳税义务人补征税款。但因纳税义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自缴纳税款或者货物放行之日起____内追征税款。___
A. 3个月；6个月
B. 6个月；1年
C. 1年；3年
D. 3年；5年
【单选题】
纳税义务人应当自收到海关准予退税的通知之日起_______内办理有关退税手续。___
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
【单选题】
下列关于进境物品征税的有关表述，错误的是：___
A. 海关总署规定数额以内的个人自用进境物品，免征进口税
B. 对进境物品征税按照从价方式计征
C. 进境物品，适用海关填发税款缴款书之日实施的税率和完税价格
D. 进境物品的纳税义务人应当自行办理纳税手续，不能委托他人办理纳税手续
【单选题】
H公司在青岛关区隶属威海海关申报进口货物一批，对海关确定的完税价格持有异议，该公司可以______________。___
A. 向威海海关申请复议
B. 向青岛海关申请复议
C. 向海关总署申请复议
D. 直接向当地人民法院提起诉讼
【单选题】
实施____________的进口货物，海关征税时不适用《进出口货物原产地条例》。___
A. 最惠国待遇
B. 保障措施
C. 自由贸易协定
D. 关税配额
【单选题】
_____________的进口货物，海关征税时适用《进出口货物原产地条例》。___
A. 自由贸易协定项下
B. 实施保障措施
C. 《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）项下
D. 《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）项下
【单选题】
巴西收获原棉，在越南纺成纱线，日本制成布匹，中国完成服装成品并出口至美国。该服装在出口申报时，原产国应申报为____。___
【单选题】
悬挂中国旗帜的渔船，在靠近挪威附近的公海进行捕捞作业，捕获的海产品在西班牙马略卡岛进行纸箱包装后，运回国内申报进口，其原产地应为____。___
A. 中国
B. 挪威
C. 西班牙
D. 国别不详
【单选题】
__________是指在某一国家（地区）对非该国（地区）原产材料进行制造、加工后，所得货物在《中华人民共和国进出口税则》中某一级的税目归类发生了变化。___
A. 完全获得
B. 加工工序
C. 从价百分比
D. 税则归类改变
【单选题】
__________是指在某一国家（地区）对非该国（地区）原产材料进行制造、加工后的增值部分，超过所得货物价值一定的百分比。___
A. 完全获得
B. 加工工序
C. 从价百分比
D. 税则归类改变
