【多选题】
以下各类工程中适合采用价格指数调整价格差额的是( )。
A. 水坝
B. 房屋建筑
C. 装饰
D. 通用设备安装
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。采用价格指数调整价格差额的方法,主要适用于施工中所用的材料品种较少,但每种材料使用量较大的土木工程,如公路、水坝等。参见教材P241。
相关试题
【多选题】
采用价格指数调整价格差额,ΔP=P0[A+(B1×Ft1/F01+B2×Ft2/F02+……+Bn×Ftn/F0n)-1]中,调值公式中的A 表示( )。
A. 定值权重
B. 变值权重
C. 现行价格指数
D. 基本价格指数
【多选题】
调值公式中各可调因子的现行价格指数,指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前( )天的各可调因子的价格指数。
【多选题】
某工程合同价款为800 万元,该项目的投标截止日期为2014 年9 月初,2015 年11 月底按约定完成最终结清,合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数,该类工程2014 年8 月、2015 年10 月、11 月的造价指数分别为113.15、127.60 和128.40。则此工程价差调整额为( )万元。
A. 102.17
B. 113.35
C. 139.45
D. 152.8
【多选题】
承包人采购材料和工程设备的,若合同中没有约定价格变化的范围或幅度,则材料、工程设备单价变化超( ),超过部分的价格按物价波动方法进行调整。
【多选题】
由于发包人原因导致工期延误的,对于计划进度日期后续施工的工程,在使用价格调整公式时,现行价格指数应采用( )。
A. 计划进度日期的价格指数
B. 实际进度日期的价格指数
C. A 和B 中较低者
D. A 和B 中较高者
【多选题】
某项目合同约定采用调值公式法进行结算,合同价为50 万元,并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中,人工占45%,材料占45%,其余占10%。结算时,仅人工费价格指数增长了10%,而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为( )万元。
A. 51.01
B. 51.58
C. 52.25
D. 52.75
【多选题】
某工程合同价为500 万元,合同约定采用价格指数调整价格差额,其中不可调部分比重为0.2,调价要素A、B、C 分别占合同比重的0.2、0.3、0.3。结算时,A 要素价格指数增长了20%,B 要素价格指数增长了15%,C 要素价格指数降低了5%,则该工程实际结算款差额为( )万元。
【多选题】
某工程5 月份工程款为800 万元。合同约定当发生物价变化时,按照价格指数进行价格调整,项目施工至5 月份起发生物价变化,其中人工费上涨5%,材料费中钢材价格上涨3%,其他项目价格未发生变化。人工费占工程款30%;材料费占50%(其中钢材占材料费的70%);机械费占15%,其他项目占5%。则调整后5 月份工程款是( )万元。
A. 700.3
B. 775.1
C. 820.4
D. 944.0
【多选题】
2016 年3 月实际完成的某土方工程,按2015 年3 月签约时的价格计算的工程价款为2000 万元,该工程的定值权重为0.2,各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化,人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算,该土方工程需调整的价格差额为( )万元。
【多选题】
某分项工程合同价为6 万元,采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%,可调值部分由A、B、C 三项成本要素构成,分别占可调值部分的20%、40%、40%,基准日期价格指数均为100,结算依据的价格指数分别为110、95、103,则结算的价款为( )万元。
A. 4.83
B. 6.05
C. 6.63
D. 6.90
【多选题】
某工程合同价为100 万元,合同约定:采用价格指数调整价格差额,其中固定要素比重为0.3,调价要素A、B、C 分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%,则该工程实际结算款额为( )万元。
A. 119.75
B. 128.75
C. 114.25
D. 127.25
【多选题】
某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额,调价因素及有关数据如下:人工权重系数0.1、基准日价格或指数80元/日、现行价格或指数90元/日;钢材权重系数0.1、基准日价格或指数100、现行价格或指数102;水泥权重系数0.15、基准日价格或指数110元/日、现行价格或指数120元/日;砂石料权重系数0.15、基准日价格或指数120元/日、现行价格或指数110元/日;施工机具使用费权重系数0.2、基准日价格或指数115元/日、现行价格或指数120元/日;定值0.3.价格调整金额为( )万元。
A. -30.3
B. 36.45
C. 112.5
D. 130.5
【多选题】
采用造价信息调整价格差额的,如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价,工程施工期间材料单价涨幅以( )为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过分部按实调整。
A. 基准单价
B. 投标报价
C. 变动单价
D. 定额报价
【多选题】
施工合同约定,承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%,超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t、2200 元/t,2015 年12 月、2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t、2600 元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为( )元/t。
A. 2280,2520
B. 2310,2690
C. 2310,2480
D. 2280,2480
【多选题】
物价波动引起合同价款调整,当施工中所用的材料品种较少,但每种材料使用量较大的土木工程,适用的价格调整差额方法是( )。
A. 采用价格指数调整价格差额的方法
B. 采用造价信息调整价格差额的方法
C. 合同百分比法
D. 行业平均水平法
【多选题】
采用造价信息调整价格差额的,如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价,工程施工期间材料单价跌幅以( )为基础超过合同约定的风险幅度值时,其超过分部按实调整。
A. 基准单价
B. 投标报价
C. 变动单价
D. 定额报价
【多选题】
( )是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
A. 暂估价
B. 暂列金额
C. 计日工
D. 总承包服务费
【多选题】
对于依法必须招标的项目,给定暂估价的专业工程应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,若承包人不参加投标,应由承包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用应当( )。
A. 由中标的专业承包人支付
B. 由发包人支付
C. 由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊
D. 被认为已经包括在承包人的签约合同价中
【多选题】
发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价,下列关于该工程设备价款调整的说法,正确的是( )。
A. 依法可不招标的项目,应由发包人组织采购,以采购价格取代暂估价
B. 依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价
C. 依法必须招标的项目,应由发包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价
D. 依法必须招标的项目,应由承包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价
【多选题】
发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的( ),超过的,应在招标文件中明示增加赶工费用。
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
【多选题】
在工程施工中,由于不可抗力事件的发生,导致下列费用发生,需要由承包人承担的部分是( )。
A. 工程所需清理、修复费用
B. 应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用
C. 承包人施工人员的伤亡损失
D. 在现场执行工作的发包方管理人员
【多选题】
因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是( )。
A. 工程所需清理、修复费用
B. 运至施工场地待安装设备的损失
C. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D. 停工期间,发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用
【多选题】
某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800 万元知200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是:每延误一个日历天应赔偿2 万元,且总赔费不超过合同总价款的5%,该工程主体工程按期通过竣工验收,附属工程延误30 日历天后通过竣工验收,则该工程的误期赔偿费为( )万元。
【多选题】
按照《标准施工招标文件》中通用条款的约定,承包方不能获得费用索赔的是( )。
A. 承包人提前竣工
B. 异常恶劣的气候条件
C. 基准日后法律的变化
D. 发包人原因导致试运行失败
【多选题】
根据《标准施工招标文件》中合同条款规定,承包人可以索赔工期的事件是( )。
A. 发包人原因导致的工程试运行失败
B. 发包人要求向承包人提前交付工程设备
C. 施工过程发现文物
D. 基准日后法律的变化
【多选题】
下列事件中,可以索赔利润的是( )。
A. 延误提供图纸
B. 承包人提前竣工
C. 基准日后法律的变化
D. 不可抗力造成工期延误
【多选题】
根据《标准施工招标文件》规定,由于发包人原因导致工程试运行失败,可以补偿的内容是( )。
A. 只索赔工期
B. 只索赔费用
C. 索赔费用、利润
D. 索赔工期、费用
【多选题】
根据标准施工招标文件,承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括( )。
A. 发包人提供材料设备,变更交货地点
B. 工程暂停后因发包人原因无法按时复工
C. 工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行
D. 监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格
【多选题】
施工过程中,因发包人原因导致承包人工程返工,对承包人可以要求的补偿,下列描述正确的是( )。
A. 仅可以要求工期补偿
B. 可以要求利润补偿
C. 与发包人原因导致工程试运行失败时提出的补偿内容相同
D. 不可要求费用和工期外的补偿
【多选题】
下列事件的发生,已经或将造成工期延误,则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件,不可以获得工期补偿的是( )。
A. 发包人在工程竣工前提前占用工程
B. 因发包人的原因导致工程试运行失败
C. 发包人提供工程设备不合格
D. 异常恶劣的气候条件
【多选题】
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款,承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是( )。【2016 年真题改编】
A. 基准日后法律的变化
B. 承包人提前竣工
C. 发包人提前向承包人提供工程设备
D. 发包人在工程竣工前占用工程
【多选题】
根据《标准施工招标文件》(2007 年版)通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是( )。
A. 发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B. 工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C. 因发包人原因导致工程试运行失败
D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误
【多选题】
工程索赔中最关键和最主要的依据是( )。
A. 工程施工合同
B. 国家法律、法规
C. 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额
D. 工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证
【多选题】
合同保函手续费为10 万元,合同工期100 天,合同履行过程中,因不可抗力事件使开工日期推迟10 天,异常恶劣气候停工3 天,因季节性大雨停工5 天,因设计分包单位延期交图停工3 天,发包人提供的材料不合格造成停工2 天。上述事件均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A. 0.5
B. 1.5
C. 1.8
D. 2.3
【多选题】
总部管理费的比率可以按照投标书中的总部管理费比率计算,一般为( )。
A. 2%~5%
B. 3%~8%
C. 5%~10%
D. 10%~15%
【多选题】
某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定:主导施工机械一台为施工单位租赁设备,台班单价800 元/台班,租赁费为500 元/台班,每台班分摊的施工机械进出场费是50 元/台班,人工日工资单价为50 元/工日,窝工工费20 元/工日。合同履行中,因工程师指令延迟造成全场停工3天,造成人员窝工60 个工日,机械窝工1 个台班;同时业主指令增加一项新工作,完成该工作需要6 天时间,机械6 台班,人工120 个工日,材料费15000 元,则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为( )元。
A. 25200
B. 23100
C. 27500
D. 27550
【多选题】
下列关于索赔的说法中,错误的是( )。
A. 无论是发包人还是总承包人原因所致的索赔,分包人都只能向总承包人提出索赔要求,而不能直接向发包人提出
B. 材料费索赔应包括运输费,仓储费,以及合理的损耗费用
C. 计算机械设备台班停滞费,如果机械设备是承包人自有设备,一般按机械设备台班费计算
D. 现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工期延期期间的现场管理费
【多选题】
某工程施工过程中发生如下事件:(1)因异常恶劣气候条件导致工程停工2 天,人员窝工20 个工作日;(2)遇到不利地质条件导致工程停工1 天,人员窝工10 个工日,处理不利地质条件用工15 个工日。若人工工资为200 元/工日,窝工补贴为100 元/工日,不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件》通用合同条款,施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是( )。
A. 3 天,6000 元
B. 1 天,3000 元
C. 3 天,4000 元
D. 1 天,4000 元
【多选题】
某施工合同约定人工工资为200 元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2 天,人员窝工20 个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20 个工日;③几天后,场外停电,停工1 天,人员窝工10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为( )元。
A. 1500
B. 2500
C. 4500
D. 5500
【多选题】
某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同;合同约定的土方工程价款为200 万元,合同工期为30 天。施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方工程价款增加40 万元,则施工方可提出的工期索赔为( )天。
推荐试题
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列( )行为的,公安机关可以责令其重新交纳保证金。___
A. 违反规定擅自外出,被依法没收保证金的
B. 又犯新罪,正在侦查的
C. 移送审查起诉后,被检察机关重新决定取保候审的
D. 违反规定,被依法没收部分保证金的
【多选题】
陈某因涉嫌故意伤害罪被某公安局决定取保候审,移送审查起诉后,因取保候审期限即将届满,检察机关又重新作出了取保候审决定,陈某在检察机关决定取保候审期间,未经批准,多次擅自离开所居住的市、县,公安机关应当( )。___ 、
A. 提出变更强制措施意见,连同有关材料一并送交检察机关
B. 立即自行变更强制措施
C. 将陈某提请检察机关批准逮捕
D. 作出没收保证金决定,并通知检察机关
【多选题】
M县人民检察院决定对涉嫌贪污的犯罪嫌疑人马某取保候审,将有关文书交到M县公安局安排的W派出所执行。在取保候审期间,马某有事需要离开M县3天,即到M县公安局W派出所报告。派出所经核实后,即同意马某外出,结果马某外出办完事后又旅游1个月才回来。W派出所调查核实后,即呈报M县公安局没收了马某的3000元保证金,并将马某变更为监视居住。数日后,M县人民检察院在传唤马某时,得知其违反了取保候审规定,遂决定对其逮捕。关于公安机关在马某取保候审环节的做法,下列表述正确的是( )。___
A. M县公安局无权没收马某的保证金
B. M县公安局无权将马某变更为监视居住
C. W派出所在批准马某离开M县前,应当征得M县人民检察院同意
D. M县公安局应当将马某违反规定及没收保证金的执行情况及时通知M县人民检察院
【多选题】
钱某在取保候审期间开设赌场,召集20余人聚众赌博,非法盈利100多万元,被公安机关立案侦查,对钱某交纳的10万元保证金的处理,下列选项正确的是( )。___
A. 由公安机关没收保证金
B. 由公安机关暂扣保证金,对钱某逮捕后,移送审查起诉前没收
C. 由公安机关暂扣保证金,待人民法院判决生效后,决定是否没收保证金
D. 没收保证金须经设区的市一级以上公安机关负责人批准
【多选题】
被告人赵某(女)因故意泄露国家秘密罪被提起公诉,但因其正在怀孕,检察院决定对赵某取保候审。下列说法正确的是( )。___
A. 在取保候审期间,赵某住址、工作单位和联系方式发生变动的,应当在24小时以内向法院报告
B. 如果在侦查阶段被取保候审,检察院可以责令其不得进入特定的场所
C. 对赵某的取保候审应由国家安全机关执行
D. 检察院可以责令赵某不得与特定的人员会见或者通信
【多选题】
公安机关决定监视居住,关于执行部门下列说法正确的是( )。___
A. 由被监视居住人住处所在地的派出所执行
B. 由被监视居住人指定居所所在地的派出所执行
C. 必要时,由办案部门负责执行,派出所或者其他部门协助执行
D. 由办案部门所在地派出所负责执行
【多选题】
下列情形中,适用监视居住措施不当的有( )。___
A. 犯罪嫌疑人张三涉嫌诈骗M钢铁厂价值500万元的钢材,H县公安局决定对张三监视居住,由M钢铁厂保卫处执行
B. N县公安局决定对涉嫌拐卖妇女的犯罪嫌疑人李四监视居住,因李四是外地人且在N县无固定住所,为防止李四逃跑,N县公安局决定将李四放在某派出所候问室执行监视居住
C. 4月10日,赵五因涉嫌强奸罪被Y市公安局监视居住;4月12日,Y市公安局找被害人调查,被害人承认报了假案;4月13日,Y市公安局撤销案件;4月18日解除对赵五的监视居住
D. 某县公安局对涉嫌恐怖活动犯罪的犯罪嫌疑人田七采取监视居住措施,其有固定住处,经上一级公安机关批准,在指定的居所执行
【多选题】
甲被公安机关监视居住,关于监视居住的执行场所,下列说法正确的是( )。___
A. 应当在甲的住处执行
B. 如甲无固定住处,可以在指定的居所执行
C. 如甲涉嫌危害国家安全犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,也可以在指定的居所执行
D. 如甲涉嫌恐怖活动犯罪,在住处执行可能有碍侦查的,经上一级公安机关批准,也可以在指定的居所执行
【多选题】
下列关于监视居住的执行,下列说法正确的是( )。___
A. 可以在派出所的候问室执行
B. 人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督
C. 执行机关对被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取电子监控、不定期检查等监视方法进行监督
D. 在审判期间,可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控
【多选题】
关于监视居住,下列说法正确的是( )。___
A. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人无须为此支付费用
B. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明,可不在执行后24小时内通知其家属
C. 犯罪嫌疑人因犯间谍罪,虽有固定住处,在有碍侦查的情况下,也可指定居所监视居住
D. 被监视居住的犯罪嫌疑人应将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
【多选题】
关于指定居所监视居住,下列说法正确的是( )。___
A. 指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行
B. 被判处管制的,指定居所监视居住1日折抵刑期1日
C. 被判处拘役的,指定居所监视居住2日折抵刑期1日
D. 被判处有期徒刑的,指定居所监视居住3日折抵刑期1日
【多选题】
对下列违反监视居住规定的犯罪嫌疑人,可以予以逮捕的有( )。___
A. 监视居住期间逃跑的
B. 经两次以上传讯不到案的
C. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复的
D. 在监视居住期间又进行犯罪活动的
【多选题】
犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施,在监视居住期间,甲实施下列( )行为,可以对其提请批准逮捕。___
A. 两次以上未经批准,擅自离开执行监视居住的处所
B. 两次以上未经批准,擅自会见他人或者通信
C. 企图自杀
D. 对举报人实施打击报复
【多选题】
公安机关对于以下符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,可以监视居住的是()。___
A. 甲年老体衰,身患多种疾病,生活不能自理
B. 乙正在哺乳自己刚满两周岁的孩子
C. 丙系其瘫痪在床的母亲的唯一抚养人
D. 丁符合取保候审条件,但无法提出保证人,也无力交纳保证金
【多选题】
下列关于刑事拘留的说法正确的是( )。___
A. 甲多次在一美容院卖淫被公安机关查获,因羞于见人,企图逃跑,被抓获后又欲自杀,公安机关可以对甲先行拘留
B. 乙在某商店内盗窃一顾客手提包(包内有现金3000余元),逃跑途中被保安发现,并把包夺回,公安机关可以对乙先行拘留
C. 丙在公交车上扒窃时被当场抓获,其不讲真实姓名、住址,身份不明,可以对其先行拘留
D. 某辖区发生系列电缆线被盗割案件,民警排查时发现丁家中有大量被盗的电缆线,且其说不清电缆线的来源,在没有其他证据印证丁有盗窃行为前,对丁不能先行拘留
【多选题】
涉嫌下列犯罪,拘留后通知家属可能有碍侦查,可以暂不通知其家属的是( )。___
A. 危害国家安全犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 严重暴力犯罪
D. 贪污贿赂犯罪
【多选题】
公安机关拘留犯罪嫌疑人,下列做法正确的是( )。___
A. 应当在拘留后24小时以内进行讯问
B. 发现不应当拘留的,必须立即释放,发给释放证明书
C. 对需要逮捕而证据还不充分的,可以取保候审
D. 应当无条件地在拘留后24小时之内通知其家属或者所在单位
【多选题】
下列关于刑事拘留后提请批准逮捕的期限做法正确的是( )。___
A. 王某涉嫌故意伤害罪,对王某拘留后的第3日,公安机关报请检察机关批准逮捕
B. 赵某涉嫌流窜盗窃犯罪,对赵某拘留后的第30日,公安机关报请检察机关批准逮捕
C. 关某、李某涉嫌强奸罪,因案情较大,对关某、李某拘留后的第7日,公安机关报请检查机关批准逮捕
D. 刘某涉嫌团伙抢劫犯罪,因同案人员到案时间不一,对刘某拘留后第35日,公安机关报请检察机关批准逮捕
【多选题】
关于刑事拘留,下列说法错误的是()。___
A. 拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过48小时
B. 除有碍侦查或者无法通知的情形以外,应当在拘留后24小时以内,通知被拘留人的家属或者他所在的单位
C. 涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪,可以不在拘留后24小时以内通知被拘留人的家属
D. 对于在异地执行拘留的,也应当在拘留后的24小时内进行讯问
【多选题】
某天一村民向公安机关报案,说在村头小渠边发现了一具女尸,有人怀疑是刚出狱不久的村民张某所为,因为这几天张某神色慌张,魂不守舍。公安机关很快获得了这一线索,认为张某的嫌疑很大。在本案中,如果想对张某实施逮捕,至少还应当具备的条件是( )。___
A. 有证据证明这是一起犯罪案件而不是意外事件或者自杀行为
B. 有证据证明这起犯罪案件是张某实施的而不仅仅是猜测
C. 证明张某与被害人之间有矛盾
D. 证明张某实施犯罪行为的证据已有查证属实的
【多选题】
甄某因涉嫌盗窃罪被拘留,因证据不足被人民检察院不批准逮捕。公安机关的下列做法正确的是( )。___
A. 立即释放甄某,发给释放证明书,并将执行回执送达人民检察院
B. 继续羁押犯罪嫌疑人,同时提起复议
C. 认为需要继续侦查的,且符合取保候审条件的,可以决定取保候审
D. 提起复议后还可以向上一级人民检察院提请复核
【多选题】
犯罪嫌疑人李某因抢劫罪被公安机关执行逮捕,逮捕后( )。___
A. 人民检察院无须再对羁押李某的必要性进行审查
B. 对不需要继续羁押的,人民检察院应当建议公安机关对李某予以释放或者变更强制措施
C. 对于人民检察院建议对乙予以释放或者变更强制措施的,公安机关应当在10日内将处理情况通知人民检察院
D. 应当在24小时内对李某进行讯问
【多选题】
甲因涉嫌盗窃罪被逮捕。经其辩护人申请,公安机关同意对甲取保候审。关于公安机关应当办理的相关变更手续,说法错误的是( )。___
A. 报请原批准机关审批
B. 报请原批准机关备案
C. 自行决定并通知原批准机关
D. 要求原批准机关撤销逮捕决定
【多选题】
根据《刑事诉讼法》的相关规定,下列关于受案的说法正确的是( )。___
A. 公安机关应当无条件接受报案材料
B. 接受控告、举报的工作人员,应当告知控告人、举报人捏造事实,有意诬告应负的法律责任
C. 举报人、控告人、报案人要求不公开其行为和姓名的,应当为其保守秘密
D. 接受报案时遇有紧急情况,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关
【多选题】
下列关于受理刑事案件的说法正确的是( )。___
A. 对于不属于自己管辖的报案,公安机关也应当先接受
B. 公民的控告和举报材料必须是书面的,否则公安机关可以不接受
C. 公安机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全
D. 应当制作受案登记表,并出具回执
【多选题】
某夜,某税务局干部吴某到公安机关报案称,其单位财务主任谭某贪污100万元公款,现正携赃款逃往火车站。公安机关接到报案后,下列做法正确的有( )。___
A. 立即受案,并通知火车站派出所协查
B. 控制谭某后,联系检察机关办理移交手续
C. 不予受理告知吴某向检察机关控告
D. 受案后告知吴某向检察机关控告
【多选题】
下列关于刑事案件受案、立案的说法正确的是( )。___
A. 有犯罪事实发生,需要追究刑事责任,就应当立案
B. 公安机关对于不需要调查,明显不属于自己管辖的报案、控告,以及犯罪嫌疑人的自首,也应当接受
C. 报案、控告、举报可以采取书面或口头形式
D. 公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记,制作接受证据材料清单
【多选题】
根据《刑事诉讼法》的相关规定,下列关于立案说法正确的是( )。___
A. 对于控告人的控告,公安机关不予立案的,应当将不立案的理由及时通知控告人
B. 控告人对不立案决定不服的,可以申请复议
C. 人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案
D. 被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,可以向人民检察院提出,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由
【多选题】
关于刑事案件立案的条件,下列说法正确的是( )。___
A. 有犯罪事实
B. 需要追究刑事责任
C. 犯罪事实清楚
D. 证据确实充分
【多选题】
下列关于刑事立案程序的说法正确的是( )。___
A. 在立案前对报案材料进行审查的过程中,因案情紧急,可以扣押被查对象的财产
B. 如果控告人对不立案决定不服,可以向作出不立案决定的上一级公安机关申请复议
C. 控告人有证据证明对被告人侵犯自己人身权利的行为应当依法追究刑事责任,对不立案决定不服,可以直接向人民法院起诉
D. 如果控告人对不立案决定不服,可以向人民检察院申请立案监督
【多选题】
某企业工人刘某到公安机关控告其单位经理宋某在5年前贪污单位公款3万元,公安机关在受理此案时,下列属于立案前应当查明的事项有( )。___
A. 该企业的性质及宋某的身份
B. 该案是否超过追诉时效,是否应当追究刑事责任
C. 是否属于本公安机关管辖
D. 刘某控告的犯罪事实证据是否确实、充分
【多选题】
女青年巫某向S县公安局报案称其被同事高某强奸。S县公安局经调查,高某与巫某一直同居,巫某要高某与自己结婚遭拒绝,便报案称其被高某强奸。S县公安局的下列做法正确的是( )。___
A. 高某强奸证据不足,对高某取保候审
B. 对巫某的个人隐私,应当为其保密
C. 告知巫某不予立案,并依法送达不予立案通知书
D. 应当告知巫某诬告应负的法律责任
【多选题】
公安机关对下列报案、控告、举报、自首的材料进行审查后,决定不予立案,根据《刑事诉讼法》的规定,下列做法错误的有( )。___
A. 甲发现其邻居从十楼摔下身亡而报案,公安机关应当将不立案的原因通知甲
B. 乙控告其同事侵占其汽车1辆,公安机关应当将不立案的原因通知乙
C. 丙举报某建设局局长受贿,公安机关应当将不立案的原因通知丙
D. 丁将其父亲打成轻伤后到公安机关自首,公安机关应当将不立案的原因通知丁
【多选题】
某县公安局对涉嫌诈骗罪的刘某刑事拘留,经审查,发现其还涉嫌抢劫罪,但证据不足以证明有犯罪事实,对后罪不予立案,遂对刘某以涉嫌诈骗罪向该县人民检察院提请批准逮捕。检察机关在对刘某作出批准逮捕的同时,要求对刘某涉嫌抢劫一案说明不立案理由。该县公安局的正确做法是( )。___
A. 刘某的抢劫行为虽然有犯罪事实,但部分证据尚未查证属实,不能对抢劫行为立案
B. 应当制作不立案理由说明书,回复人民检察院
C. 应当对刘某的抢劫行为立案
D. 公安机关作出立案决定的,应当将立案决定书复印件送达人民检察院
【多选题】
控告人李某对公安机关不予立案决定不服,关于李某的权利救济,下列说法正确的是( )。___
A. 李某可以在收到不予立案通知书后7日以内向作出决定的公安机关申请复议
B. 公安机关应当在收到复议申请后10日以内作出决定,并书面通知控告人
C. 李某对不予立案的复议决定不服的,可以在收到复议决定书后7日以内向上一级公安机关申请复核
D. 上一级公安机关应当在收到复核申请后7日以内作出决定
【多选题】
某夜,村民马某遭到牛某、朱某、杨某等一伙人的殴打,到公安机关控告牛某等人。公安机关认为证据尚不充分,且查证困难,即告知马某不予立案,并让其到人民法院自诉。马某对公安机关不予立案不服,他可以采取保护的办法有( )。___
A. 向人民法院起诉公安机关
B. 向人民法院起诉牛某等人
C. 向人民检察院提出申诉
D. 对此不立案可以申请公安机关复议、复核
【多选题】
下列关于立案的说法正确的是( )。___
A. 立案须经县级以上公安机关负责人批准
B. 对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在3日以内送达控告人
C. 人民检察院通知公安机关立案的,公安机关应当在收到通知书后15日以内立案
D. 立案后,案件变更管辖或者移送其他公安机关并案侦查时,与案件有关的财物及其孳息、文件应当随案移交
【多选题】
根据我国《刑事诉讼法》的规定,( )持续的时间最长不得超过24小时。___
A. 传唤
B. 拘留
C. 拘传
D. 继续盘问
【多选题】
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,关于拘传,下列说法正确的是( )。___
A. 拘传可适用于根据案件情况需要拘传的犯罪嫌疑人
B. 拘传可适用于经过传唤没有正当理由不到案的犯罪嫌疑人
C. 可以将犯罪嫌疑人拘传到其所在市、县内的指定地点进行讯问
D. 异地执行拘传时,可以将犯罪嫌疑人拘传到办案机关所在市、县内的指定地点进行讯问
【多选题】
林某因涉嫌强奸罪被公安机关拘传,公安机关下列做法中正确的是( )。___
A. 填写呈请拘传报告书,并附有关材料,报县级以上公安机关负责人批准
B. 公安机关拘传林某时,应当依法使用约束性警械
C. 对林某拘传24小时期间共讯问7次,每次持续3小时
D. 对林某的拘传在拘传后的第12小时结束,随即又拘传林某