【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定,因报告和制止恐怖活动,本人或其近亲属的人身安全面临危险的,经本人或其近亲属提出申请,公安机关可以采取的保护措施有___。
A. 禁止特定的人接触被保护人员
B. 不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
C. 对人身和住宅采取专门性保护措施
D. 变更被保护人员的姓名,重新安排住所和工作单位
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定,防范恐怖袭击重点目标的管理、运营单位有下列情形,公安机关应当责令其改正的是___。
A. 未建立反恐怖主义工作专项经费保障制度的
B. 未制定防范和应对处置恐怖活动的预案的
C. 未对重要岗位人员进行安全背景审查
D. 对公共交通运输工具未依照规定配备安保人员和相应设备、设施的
【多选题】
利用极端主义实施下列行为,情节轻微,尚不构成犯罪,公安机关可以给予行政处罚的有___。
A. 强迫他人参加宗教活动的
B. 恐吓他人,驱赶有其他信仰的人员离开居住地的
C. 阻碍国家机关工作人员依法执行职务的
D. 煽动群众故意损毁居民身份证、户口簿的
【多选题】
根据《反恐怖主义法》的规定,下列属于恐怖事件的是___。
A. 张某手持砍刀在车站无故砍伤旅客数人
B. 丁某准备在公交车引燃一桶汽油被及时制止,未造成伤亡
C. 左某为实施恐怖活动,在边境地区购买手枪一支后被发现
D. 王某因受极端主义思想影响而心理扭曲,扬言要驾车冲撞人群报复社会
【多选题】
某市发生一起恐怖事件,若反恐怖主义工作领导机构尚未确定指挥长。根据《反恐怖主义法》的规定,下列说法正确的是___。
A. 由在场处置的公安机关警衔最高的人员担任现场指挥员
B. 若公安机关未能到达现场的,由在场处置的武装警察部队职级最高的人员担任现场指挥员
C. 该市人民政府负责人成为指挥长
D. 现场应对处置人员无论来自哪个单位,都应无条件服从现场指挥员指挥
【多选题】
A市发生一起恐怖事件,A市迅速成立了由政府有关部门和武装警察部队参加的应对处置恐怖事件的指挥机构。下列可以担任指挥长的是___。
A. A市反恐怖主义工作领导机构负责人李某
B. A市公安机关负责人王某
C. A市公安机关反恐部门负责人张某
D. A市武装警察部队负责人赵某
【多选题】
下列关于宪法基本特征的表述,正确的有___。
A. 宪法是国家的根本大法
B. 宪法是公民权利的保障书
C. 宪法是民主事实法律化的基本形式
D. 宪法是统治阶级意志和利益的集中体现
【多选题】
宪法的根本法地位表现在___。
A. 宪法规定国家最根本、最重要的问题
B. 宪法是制定普通法律的依据,是一切国家机关、社会团体和公民的最高行为准则
C. 宪法所调整的社会关系与其他法律不同
D. 宪法的制定和修改程序比其他法律更加严格
【多选题】
根据《宪法》的规定,下列说法正确的是___。
A. 国家维护社会主义法制的统一和尊严
B. 一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律
C. 一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究
D. 中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家
【多选题】
___都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究。
A. 一切国家机关和武装力量
B. 各政党
C. 各社会团体
D. 各企业事业组织
【多选题】
根据宪法和法律,下列表述正确的是___。
A. 特别行政区立法会行使国家立法权
B. 自治区的人大及常委会行使地方立法权
C. 全国人大常委会行使国家立法权
D. 自治州的人大常委会行使民族立法权
【多选题】
人民行使国家权力的机关是___。
A. 全国人民代表大会
B. 地方各级人民代表大会
C. 各级人民政府
D. 各级人民法院
【多选题】
现行宪法规定,国家的立法机关是___。
A. 全国人民代表大会
B. 省、自治区、直辖市人民代表大会
C. 全国人民代表大会常务委员会
D. 全国人大法律委员会
【多选题】
根据《宪法》的规定,以下说法错误的是___。
A. 有五分之二以上的全国人大代表提议,才可以临时召集全国人大会议
B. 全国人大常委会有权根据国务院总理的提名决定各部部长的人选
C. 全国人大有权选举最高人民法院院长
D. 宪法的修改应由全国人大以全体代表的五分之三以上的多数通过
【多选题】
根据《宪法》的规定,全国人民代表大会可以制定和修改的法律包括___。
A. 刑事基本法律
B. 民事基本法律
C. 国家机构的基本法律
D. 其他的基本法律
【多选题】
全国人民代表大会依法能够直接选举___。
A. 中央军事委员会主席
B. 国务院总理
C. 最高人民法院院长
D. 最高人民检察院检察长
【多选题】
下列选项属于全国人民代表大会职权的是___。
A. 批准省、自治区和直辖市的建置
B. 决定特别行政区的设立及其制度
C. 决定战争和和平的问题
D. 决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除
【多选题】
关于全国人民代表大会常务委员会职权表述正确的是___。
A. 有权解释宪法,监督宪法的实施
B. 决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态
C. 制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律
D. 解释法律
【多选题】
全国人民代表大会依法能够行使的职权是___。
A. 监督宪法的实施
B. 选举中华人民共和国主席、副主席
C. 修改宪法
D. 选举国务院总理、副总理
【多选题】
根据《宪法》和法律规定,下列选项是正确的是___ 。
A. 中华人民共和国主席由全国人大常委会选举
B. 国务院对全国人大负责并报告工作,在全国人大闭会期间对全国人大常委会负责并报告工作
C. 最高人民法院、最高人民检察院对全国人大及其常委会负责
D. 中央军事委员会对全国人大负责并报告工作,在全国人大闭会期间对全国人大常委会负责并报告工作
【多选题】
下列关于我国人民法院的说法正确的有___。
A. 最高人民法院是最高审判机关
B. 上级人民法院领导下级人民法院的审判工作
C. 地方各级人民法院对产生它的国家权力机关负责
D. 人民法院依照法律规定独立行使审判权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉
【多选题】
下列关于我国检察机关的说法正确的有___。
A. 人民检察院是国家的法律监督机关
B. 人民检察院的组织由法律规定
C. 最高人民检察院监督地方各级人民检察院的工作
D. 最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责
【多选题】
人民法院、人民检察院和公安机关办理刑事案件,应当___,以保证准确有效地执行法律。
A. 分工负责
B. 互相配合
C. 互相制约
D. 互相独立
【多选题】
中华人民共和国公民的___不受侵犯。
A. 人身自由
B. 人格尊严
C. 住宅
D. 合法私有财产
【多选题】
根据《宪法》的规定,我国公民的政治权利和自由包括___。
A. 选举权和被选举权
B. 言论、出版、结社自由
C. 集会、游行、示威自由
D. 受教育权
【多选题】
某县公安局民警怀疑刘某在家嫖娼,于深夜未持检查证进入刘家,将还在睡梦中未及穿戴整齐的刘某传唤到公安局询问。根据我国《宪法》和法律的规定,民警的行为侵犯了刘某作为公民的以下___宪法权利。
A. 人身自由
B. 住宅不受侵犯
C. 个人隐私
D. 人格尊严
【多选题】
根据我国《宪法》和法律的规定,下列说法错误的是___。
A. 公民可以委托私人调查机构悄悄进入“第三者”住宅收集“第三者插足”的证据
B. 为了收集犯罪证据,法官可以授权对犯罪嫌疑人的通信进行监听
C. 商场可以要求保安人员对“盗窃嫌疑人”当场进行搜身检查
D. 街道联防队员有权对涉嫌违法犯罪的人采取限制人身自由的强制措施
【多选题】
某县公安局办理治安案件时,要求县移动通信营业部提供某通信用户的电话详单。根据我国《宪法》的规定,下列说法正确的是___。
A. 用户电话详单属于宪法保护的公民通信秘密的范围
B. 县公安局有权要求县移动通信营业部提供任何移动通信用户的电话通话详单
C. 县移动通信营业部有义务保护通信用户的通信自由和通信秘密
D. 县公安局有权检查任何移动通信用户的电话通话详单
【多选题】
根据我国《宪法》的规定,除因国家安全和追查刑事犯罪的需要,由___依照法律规定的程序对通信进行检查外,任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。
A. 通信主管部门
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 人民法院
【多选题】
根据《宪法》和法律的规定,被剥夺政治权利的公民可以享有___。
A. 科学研究的自由
B. 艺术创作的自由
C. 出版著作的自由
D. 宗教信仰的自由
【多选题】
根据《宪法》的规定,下列关于我国基本经济制度、所有制及分配制度的说法正确的是___。
A. 国有企业在法律规定范围内和政府统一安排下,开展管理经营
B. 我国实行社会主义市场经济
C. 我国实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度
D. 土地的使用权可以依照法律的规定转让
【多选题】
根据《宪法》的规定,下列关于国家尊重和保障人权的说法正确的是___。
A. 我国宪法适用于一切拥有中国国籍的人
B. 侨居在海外的华侨也受到我国宪法保护
C. 其他法律中与宪法相悖的行为都应优先适用宪法
D. 宪法不仅保护我国公民的基本权利,也保护在我国境内的外国人的权利
【多选题】
下列选项中属于公安机关领导成员和内设综合管理机构警官职务的是___。
A. 国家级正职
B. 省部级正职
C. 厅局级正职
D. 乡科级正职
【多选题】
下列选项中属于可以设置主管政治工作的政治委员、教导员、指导员等警官职务的公安机关的是___。
A. 设区的市公安局
B. 县公安局
C. 县公安局刑警大队
D. 公安厅
【多选题】
根据《公安机关组织管理条例》的规定,下列关于公安机关人民警察职务的说法正确的是___。
A. 公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列
B. 公安机关履行警务执行职责的人民警察实行警员职务序列
C. 公安机关从事警务技术工作的人民警察实行警务技术职务序列
D. 公安机关从事警务专门工作的人民警察实行警务专门职务序列
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警官职务范围的是___。
A. 大队长
B. 支队长
C. 中队长
D. 总队长
【多选题】
下列选项中属于公安机关内设执法勤务机构警员职务范围的是___。
A. 办事员
B. 科员
C. 一级警员
D. 二级警员
【多选题】
下列选项中关于公安部的说法正确的是___。
A. 公安部受国务院领导
B. 公安部主管全国的公安工作
C. 公安部是全国公安工作的领导机关
D. 公安部是全国公安工作的指挥机关
【多选题】
倪某素知宋某家有钱,且每天白天只有一老妇看家,遂起抢劫意念。为使抢劫顺利,倪某先盗窃军用手枪1支,子弹10发,将枪、弹藏于身上,来到宋某家。适逢老妇偶然外出,倪某撬门入室,发现室内无人,于是窃得现金及其他财物总价值1万余元。正准备逃离时,老妇回来了,倪某被发现后逃离现场,正好遇到巡逻的民警陆某,倪某遂向陆某开枪,陆某见状,开枪将倪某击毙。下列情形说法正确的是___。
A. 倪某盗窃军用枪支 ,可以对其使用武器
B. 倪某暴力袭击人民警察,危及人民警察陆某的生命安全,可以对其使用武器
C. 倪某携带枪支拒捕,可以对其使用武器
D. 倪某的行为构成盗窃罪
【多选题】
下列符合使用武器的条件,人民警察可以直接使用武器的是___。
A. 来不及警告
B. 警告后可能导致更为严重危害后果的
C. 发现是团伙犯罪的
D. 发现犯罪分子逃跑的
【多选题】
下列关于人民警察违法使用警械、武器的表述,正确的有___。
A. 造成不应有的人员伤亡、财产损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任
B. 造成不应有的人员伤亡、财产损失,尚不构成犯罪的,依法给予行政处分
C. 造成不应有的人员伤亡、财产损失,对受到伤亡或者财产损失的人员,由该人民警察给予赔偿
D. 造成无辜人员伤亡或者财产损失的,由该人民警察所属机关参照《国家赔偿法》的有关规定给予补偿
推荐试题
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列不属于投资检算概算编制原则的是___:
A. 初步设计概算采用的编制办法
B. 初步设计概算选用的定额
C. 初步设计概算选用的工程量
D. 初步设计概算选用的工料机单价"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于单价合同策划说法错误的是___
A. 盈利项目增加工程量
B. 优化为合同中没有的其他清单子目,重新组价
C. 做好与地方造价站的沟通协调
D. 办理限额以内的负Ⅱ类变更"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于总价合同策划说法错误的是___
A. 正量差尽可能通过办理限额以下Ⅱ类变更、风险包干费等消化完
B. 优化方案减少包干措施费项目费用投入
C. 优化方案降低安全风险或加快施工进度
D. 负量差尽可能足额消化完,避免设计院按Ⅰ类变更消化负量差"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,编制铁路变更设计文件, 一般在会审纪要下发___日内完成:
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于铁路正量差处理原则说法错误的是___:
A. 找依据,将部分项目拿出来办理Ⅰ类变更、限额以上Ⅱ类变更、新增工程,或者限额以下负Ⅱ类变更
B. 减少清单单价亏损的项目以释放空间
C. 将部分工程争取纳入新增工程独立签订补充协议
D. 抓住部分施工图未出的机会,增加一些单价盈利的项目工程数量"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于二次经营工作原则说法错误的是___:
A. 全员化
B. 超前化
C. 目标化
D. 常态化"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列关于二次经营工中变更索赔阶段工作重点说法错误的是___:
A. 要行动第一,但凡变更设计、材料补差、各种费用的补偿和索赔等,不仅有条件要上,没有条件创造条件也要上;
B. 要按政策规定和合同约定程序办事,尤其要注意组织好参建各方的现场会商并写好纪要,认真履行好变更程序
C. 不论变更索赔中的问题当下能否解决,都要认真积累书面及影像等相关资料(尤其是不可抗力因素引起变更索赔的资料),完善各种现场签认手续,为日后相关工作做好万全准备
D. 安全生产措施费要全额计取,本部分费用是专款专用,必须要有各种票据等支撑性资料"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文, 二次经营各章节要点提示提出,临时工程变更方向不正确的是___:
A. 临时工程与后续永久工程相结合
B. 临时工程与地方工程相结合
C. 临时工程用地复垦复绿费用,可以根据地方政府要求的复垦复绿标准,计算相关费用纳入风险包干费处理
D. 对于站后外电接入、场外临时道路,临设设施租地等临时工程,可依据现场实际发生,与建设单位沟通,按签证列入预备费处理。"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,工期变化引起费用索赔计算框架与方法中关于机械费计算方法错误___:
A. 增加购买大型专用设备:增加购买的移动模架造桥机按照设备原值的 60%计列增加费用
B. 租赁机械设备单价与定额单价差额费用:由于工期原因造成增加部分租赁机械费用,按照增加的租赁数量*(机械设备租赁单价-定额单价)*租赁时间计列。
C. 增加购买大型专用设备:增加购买隧道衬砌台车按照设备原值的 60%计列增加费用。
D. 增加购买大型专用设备:增加购买的提运架梁设备按照设备原值的 60%计列增加费用。"
【单选题】
"根据中铁股份成本〔2018〕61 号文,下列不属于索赔的是___:
A. 停工损失
B. 抢工措施费
C. 改变技术作业过程的冬季施工增加费
D. 工程保险理赔"
【单选题】
"《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》(中铁股份成本【2018】213号):___是股份公司变更索赔工作的主责部门,主要负责全系统变更索赔工作的日常管理。
A. 成本部与工程部
B. 工程部与采购管理部
C. 工程部与成本部
D. 成本部与采购管理部 "
【单选题】
"《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》(中铁股份成本【2018】213号)规定:工程项目变更索赔工作贯彻___的原则。
A. 谁实施、谁负责;谁收益、谁承担
B. 谁负责、谁实施;谁收益、谁承担
C. 谁实施、谁负责;谁承担、谁收益
D. 谁收益、谁承担;谁实施、谁负责"
【单选题】
"《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》(中铁股份成本【2018】213号)规定:对于工程变更、设计修改要严格把关,事前对其进行技术经济合理性分析,属于___的内容。
A. 施工阶段投资控制
B. 施工招投标
C. 设计阶段投资控制
D. 编制施工预算"
【单选题】
"中铁股份成本[2018]213号文明确,项目开工___个月内,项目经理部应成立变更索赔工作小组,明确分工,责任到人。
【单选题】
"根据中铁股份成本[2018]213号文,下列关于项目工前阶段变更索赔工作内容说法正确的是___:
A. 对变更索赔事项发起、现场监理和设计签证、资料组卷、上报审核、审批等各个环节进行责任分工,明确工作目标及考核指标
B. 要组织专业人员认真踏勘现场,详细掌握水文地质、地形地貌情况,在此基础上,认真核对图纸,仔细比对设计图纸和现场情况,比对清单报价和实际成本测算情况,遵循便于施工、确保质量安全、效益最大化的原则,及时指出施工图与现场情况的不符之处,提出科学合理的施工图优化方案
C. 在项目中标后开工前,各层级要认真做好设计交底、图纸核对和施工图优化工作
D. 要指定专人,专职与相关方面的沟通工作,经营投标人员要密切配合,确保优化施工图的意图得到落实。"
【单选题】
"限额设计是控制工程造价的损失,必须加强对设计变更的管理,尽可能把设计变更控制在___
A. 采购阶段
B. 施工阶段
C. 使用阶段
D. 设计阶段"
【单选题】
" 《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞213号):根据工程项目变更设计管理流程,提出并编制变更设计建议书由项目___负责提出。
A. 工程部长
B. 工经部长
C. 项目总工
D. 项目经理"
【单选题】
"《中国中铁工程项目变更索赔指导意见》的通知(中铁股份成本﹝2018﹞213号)局指应在开工伊始成立变更索赔领导小组,明确分工,责任到人,___为变更索赔第一责任人,对项目变更索赔负全责。
A. 指挥长(项目经理)
B. 总工程师
C. 工程部长
D. 工经部长"
【单选题】
"【2017】30号铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法,铁路工程施工考核费用应纳入___。
A. 项目管理费
B. 安全生产费
C. 招标降造费
D. 总承包风险费"
【单选题】
"【2017】30号铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法,下列不属于总承包风险费是___。
A. 考核费用
B. 变更施工方法所引起的费用增加
C. 变更施工工艺所引起的费用增加
D. 限额以上的Ⅱ类变更设计"
【单选题】
"建设工程工程量清单计规范》2013, 根据标准施工招标文件,下列可导致承包商索赔的原因中,不属于业主方违约的是___。
A. 业主指令增加工程量
B. 未按合同规定提供设计资料、图纸
C. 监理人不按时组织验收
D. 未按合同规定的日期交付施工场地 "
【单选题】
"某土方工程合同约定,合同工期为60天,工程量增减超过15%时,承包商可提出变更。实施中因业主提供的地质资料不实,导致工程量由3200m3增加到 4800m3 ,则承包商可索赔工期___天。
A. 0
B. 16.5
C. 21
D. 30 "
【单选题】
"索赔事件发生后的___内,承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A. 7天
B. 14天
C. 2 1天
D. 28天 "
【单选题】
"公路工程施工中,因不可抗力事件导致工程本身的损害,应由___承担。
A. 承包人
B. 发包人
C. 双方分别
D. 双方均不"
【单选题】
"公路工程施工中,因不可抗力事件导致承包人的机械设备损坏及停工损失,应由___承担。
A. 发包人
B. 承包人
C. 双方分别
D. 双方均不 "
【单选题】
"公路工程施工中由于___原因导致工期延误,承包人应该承担违约责任。
A. 工程量变化
B. 不可抗力
C. 承包人的机械损坏
D. 设计变更"
【单选题】
"根据标准施工招标文件,下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是___。
A. 签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的,包括暂列金额、暂估价的合同总金额
B. 暂估价包括以计日工方式支付的金额
C. 暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更
D. 暂估价必然发生 "
【单选题】
"根据标准施工招标文件,下列工程索赔产生的原因中属于业主方违约的是___。
A. 外汇汇率变化
B. 建设单位指令增加工程量
C. 合同条款遗漏
D. 未按合同规定提供图纸 "
【单选题】
"根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程变更不包括___。
A. 取消合同中任何一项工作转由建设单位实施
B. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C. 改变合同工程的基线
D. 改变已批准的施工工艺或顺序"
【单选题】
"根据 《标准施工招标文件》, 由发包人提供的材料由于发包人原因发生交 货地点变更的, 发包人应承担的责任是 ___。
A. 由此增加的费用、工期延误,但不考虑利润
B. 工期延误,但不考虑费用和利润的增加
C. 由此增加的费用和合理利润,但不考虑工期延误
D. 由此增加的费用、工期延误,以及承包商合理利润 "
【单选题】
"《公路工程标准施工招标文件》(2018版)规定:在变更过程中,解释合同文件的优先顺序应为___。①中标通知书;②合同协议书及各种合同附件;③投标函及投标函附录;④项目专用合同条款;⑤通用合同条款;⑥公路工程专用合同条款;⑦技术规范;⑧工程量清单计量规则;⑨图纸;⑩已标价工程量清单;⑪承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;⑫其他合同文件
A. ①②③④⑥⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫
B. ②①③④⑥⑤⑧⑦⑨⑩⑪⑫
C. ①②③④⑥⑤⑧⑦⑨⑩⑪⑫
D. ②①③④⑥⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫ "
【单选题】
"《公路工程标准施工招标文件》(2018版),变更过程中合同价款存在争议时,发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师的暂定结构通知之后的___天内,未对暂定结果予以确认也为提出不同意意见的,视为发承包双方认可该暂定结果。
【单选题】
"《公路工程标准施工招标文件》(2018版)规定,由于设计变更,造价工程师在审核承包人提出的变更价款是否合理时,___是确定的基础。
A. 类似于变更工程的合同价格
B. 施工定额基价
C. 设计单位提出的变更价格
D. 业主提出的变更价格。"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,I类变更设计概算由___编制,按规定报铁总批复。
A. 建设单位按初步设计批复概算原则
B. 施工单位按投标概算原则
C. 施工单位按初步设计概算原则
D. 勘察设计单位按初步设计批复概算原则"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,I类变更设计文件一般在会审纪要下发后___天内完成,特殊情况下I类变更设计完成时间由建设单位和勘察设计单位确定。
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,站房除___以外的建筑方案、主体结构变化的,属于重大方案及重大工程措施标准变化。
A. 建筑形态
B. 宽度
C. 位置
D. 高度"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,在建项目已签合同中非责任事故、问题的II类变更设计,增减工程费用___万元及以上的,由建设单位在基本预备费中列支并相应调整施工合同额。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,铁路项目II类变更设计以工点划分,对于工点的定义目前尚无统一的定义,一般指___
A. 单项工程
B. 单位工程
C. 分部分项工程
D. 同一工号"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,___均有权对变更设计违规行为向总公司监察局举报或投诉。
A. 监理单位
B. 任何单位和个人
C. 设计单位
D. 供应商"
【单选题】
"根据《铁路建设项目变更设计管理办法》(铁建设【2012】253号文)规定,建设单位组织勘察设计单位按确定的变更设计方案编制施工图;勘察设计单位一般应在《变更设计设计会审纪要》下发后___天内完成施工图。
A. 10
B. 14
C. 28
D. 30 "