【单选题】
【单选题】承包人必须在发出索赔意向通知后的___天内,提交一份详细的索赔文件和有关资料.
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【单选题】
【单选题】根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201的规定,为了不错失索赔权利,承包人应在干扰事件结束后的___天内,提交最终索赔报告
【单选题】
【单选题】根据《标准施工招标文件》,发生发包人索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明索赔金额和或延长缺陷责任期的细节和依据,发包人提出索赔的期限和要求应___
A. 视工程具体情况而不同
B. 在《标准施工招标文件》中没有规定
C. 与承包人提出索赔的期限和要求相同
D. 与承包人协商以后确定
【单选题】
【单选题】对于承包人向发包人的索赔请求,索赔文件首先应该交由___审核。
A. 业主
B. 工程师[监理人)
C. 设计方
D. 律师
【单选题】
【单选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,对承包人提出的索赔,监理人应在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的___天内,将索赔处理结果答复承包人
【单选题】
【单选题】根掘《标准施工招标文件》中的通用合同条教,承包人按合同约定接受了竣工付款证书后,应被认为___
A. 已无权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
B. 有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔
C. 有权提出在最终结清证书颁发后所发生的任何索赔
D. 已无权提出在最终结清证书颁发前所发生的任何索赔
【多选题】
[多选题]建筑安装工程费用中的措施项目费包括___
A. 大型机械进出场及安拆费
B. 二次搬运费
C. 工程定位复测费
D. 检验试验费
E. 已完工程及设备保护费
【多选题】
[多选题]企业管理费费率的计算基础可以是___。
A. 人工费
B. 机械费
C. 人工费和机械费合计
D. 分部分项工程费
E. 人工费、材料费和机械费合计
【多选题】
[多选题]建筑安装工程费用的规费中社会保险费包括___。
A. 养老老保险费
B. 失业保险费
C. 财产保险费
D. 工伤保险费
E. 生育保险费
【多选题】
[多选题]建筑安装工程费用项目组成中,暂列金额主要用于___
A. 施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
B. 施工图纸以外的零星项目所需的费用
C. 隐藏工程二次检验的费用
D. 施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E. 项目施工现场签证确认的费用
【多选题】
[多选题]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),按造价形成划分,属于措施项目费的有___。
A. 特殊地区施工增加费
B. 工程定位复测费
C. 安全文明施工费
D. 脚手架工程费
E. 仪器仪表使用
【多选题】
[多选题]下列各项中属于建筑安装工程企业管理费的有___
A. 劳动保护费
B. 材料检验试验费
C. 履约担保费
D. 投标费
E. 施工机械保险费
【多选题】
[多选题]某施工企业在施工过程中对具有合格证明的构件做破坏性试验的费用应属于___
A. 检验试验费
B. 材料费
C. 措施项目费
D. 由建设单位在工程建设其他费用中列支的费用
E. 在检验不合格的情况下由施工企业支付的费用
【多选题】
[多选题]施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平,可以直接用于施工项目的管理。在进行施工项目管理时,施工定额可以用于___。
A. 签发限额领料单
B. 编制施工作业计划
C. 结算计件工资
D. 工程价款的结算
E. 签发施工任务单
【多选题】
[多选题]下列关于施工定额的说法中正确的有___。
A. 施工定额属于企业定额的性质,可用于工程的施工管理
B. 施工定额是建设工程定额中的基础性定额
C. 施工定额以分部分项工程为研究对象
D. 施工定额以工序为研究对象
E. 施工定额是编制施工图预算的重要基础
【多选题】
[多选题]编制施工机械台班使用定额时,需要进行的工作包括___
A. 拟定施工机械工作的正常施工条件
B. 确定机械的利用系数。
C. 确定机械纯工作1小时的正常生产率
D. 对施工机械的工作时间进行划分
E. 拟定工人小组的定额时间
【多选题】
[多选题]人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的人工定额常用的方法有___。
A. 技术测定法
B. 理论计算法
C. 统计分析法
D. 比较类推法
E. 经验估计法
【多选题】
[多选题]按照编制程序和用途分类,建设工程定额包括有___
A. 施工定额
B. 工具、器具定额
C. 预算定额
D. 概算指标
E. 补充定额
【多选题】
[多选题]下列关于施工定额的说法中正确的有___
A. 施工定额属于企业定额的性质,可用于工程的施工管理
B. 施工定额是建设工程定额中的基础性定额
C. 施工定额以分部分项工程为研究对象
D. 施工定额以工序为研究对象
E. 施工定额是编制施工图预算的重要基础
【多选题】
[多选题]按照编制程序和用途分类,建设工程定额包括有___。
A. 施工定额
B. 工具、器具定额
C. 预算定额
D. 概算指标
E. 补充定额
【多选题】
[多选题]编制施工机械台班使用定额时,需要进行的工作包括___。
A. 拟定施工机械工作的正常施工条件
B. 确定机械的利用系数
C. 确定机械纯工作1小时的正常生产率
D. 对施工机械的工作时间进行划分
E. 拟定工人小组的定额时间
【多选题】
[多选题]影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有___。
A. 第一次制造时的材料消耗量
B. 材料损耗量的测算方法
C. 每周转使用一次材料的损耗
D. 周转使用次数
E. 周转材料的最终回收及其回收折价
【多选题】
[多选题]工程量清单综合单价的计算步骤中在计算清单项目的人、材、机费之前进行的是___。
A. 确定人、材、机单价
B. 测算人、材、机消耗量
C. 计算清单项目的管理费和利润
D. 确定组合定额子目
E. 计算定额子目工程量
【多选题】
[多选题]人工定额是根据国家的经济政策、劳动制度和有关技术文件及资料制定的制定人工定额常用的方法有___。
A. 技术测定法
B. 理论计算法
C. 统计分析法
D. 比较类推法
E. 经验估计法
【多选题】
[多选题]在合同工程履行期间,由于承包人原因导致的误期赔偿,下列说法正确的有___
A. 发包人索取误期赔偿费,工期顺延
B. 发包人索取误期赔偿费,工期不顺延
C. 误期赔偿费应在进度款中扣除
D. 误期赔偿费应在结算款中扣除
【多选题】
[多选题]根据《标准施工招标文件》中合同条款的相关规定,在合同工程履行期间,发生下列事项,承包人只能向发包人索赔费用,而不能索赔工期、利润___
A. 承包人遇到不利物质条件
B. 发包人要求承包人提前竣工
C. 法律变化引起的价格调整
D. 发包人原因导致试运行失败的
E. 异常恶劣的气候条件
【多选题】
[多选题]承包人向发包人提交的竣工结算支付包含的内容有___。
A. 竣工结算合同价格
B. 发包人已支付承包人的款项
C. 单位工程竣工结算价格
D. 应扣留的质量保证金
E. 发包人应支付承包人的合同价款
【多选题】
[多选题]建筑安装工程费用项目组成中暂列金额主要用于___
A. 施工合同签订时尚末确定的材料设备采购费用
B. 施工图纸以外的零星项目所需的费用
C. 隐蔽工程二次检验的费用
D. 施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E. 项目施工现场签证确认的费用
【多选题】
[多选题]关于施工成本控制的说法,正确的有___。
A. 应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程
B. 应对成本的形成过程进行分析,以寻求进步降低成本的途径
C. 需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制
D. 进度报告和程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料
E. 合同文件和成本计划是成本控制的目标
【多选题】
[多选題]在成本计划编制过程中,不同阶段形成作用不同的成本,包括___
A. 竞争性成本计划
B. 指导性成本计划
C. 实施性成本计划
D. 按子项目组成编制的施工成本计划
E. 按工程进度编制的施工成本计划
【多选题】
[多选题]下列工程管理文件中,属于施工成本计划编制依据的有___
A. 招标文件
B. 相关设计文件
C. 相关定额
D. 预算定额
E. 项目管理实施规划
【多选题】
[多选题]采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制时,需要计算的基本参数有___。
A. 计划工作实际费用
B. 计划工作预算费用
C. 已完工作实际费用
D. 已完工作预算费用
E. 拟完工作实际费用
【多选题】
[多选题]某土方开挖工程于某年1月开工,根据进度安排,同年2月份计划完成土方量4000m3,计划单价80元/m3,时至同年2月底,实际完成工程量为4500m3,实际单价为78元/m3,通过贏得值法分析可得到___
A. 进度提前完成40000元工作量
B. 进度延误完成4000作量
C. 费用节支9000元
D. 费用超支9000元
E. 费用超支31000元
【多选题】
[多选题]按施工成本构成编制施工成本计划时施工成本可以分解为___
A. 人工费
B. 材料费
C. 施工机械使用费
D. 规费
E. 企业管理费
【多选题】
[多选题]下列评价指标中属于贏得值法评价指标的有___。
A. 费用偏差CV
B. 费用偏差指数CV
C. 进度偏差SV
D. 进度偏差指数SV
E. 进度费用综合指数CSV
【多选题】
[多选题]下列有关工程成本的指标中,属于施工成本计划数量指标的有___。
A. 设计预算成本计划降低额
B. 按子项汇总的工程项目计划总成本指标
C. 责任目标成本计划降低率
D. 按人工、材料、机械等生产要素汇总的计划成本指标
E. 按分部汇总的各单位工程(或子项目)计划成本指标
【多选题】
[多选题]可以为施工成本形成过程和影响成本升降因素进行分析而提供资料(依据的主要有___。
A. 财务核算
B. 经济核算
C. 会计核算
D. 业务核算
E. 统计核算
【多选题】
[多选題]关于分部分项工程成本分析及其方法的说法,正确的有___。
A. 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B. 分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程
C. 对于些工程量小的零星工程,也必须进行成本分析
D. 分析所用的目标成本来自施工预算
E. 分析所用的投标报价成本来自预算成本
【多选题】
[多选题]在建设项目的组织系统中,常用的组织结构模式有___。
A. 项目结构图
B. 矩阵组织结构
C. 线性组织结构
D. 项目合同结构
E. 职能组织结构
【多选题】
[多选题]东华制药厂建设项目的总承包商,在项目组织设计中运用了项目结构图、组织结构模式,任务分工表、管理职能分工表和工作流程组织等组织工具。其中反映相对静态的组织关系的组织工具有___
A. 工作流程组织
B. 组织结构图
C. 管理职能分工表
D. 工作任务分工表
E. 物资流程组织
【多选题】
[多选题]建筑工程施工质量控制难度大的原因有___
A. 建筑产品的单件性
B. 规范化的生产工艺
C. 施工生产的流动性
D. 成套的生产设备
E. 复杂的工序关系
推荐试题
【单选题】
某铁路公安处在对许某作出___的行政处罚决定前，应当告知其有权要求举行听证。
A. 收缴非法财物
B. 没收违法所得
C. 行政拘留十日
D. 二千元以上罚款
【单选题】
某公安局正在办理小王（16岁）涉嫌故意杀人案。下列说法中错误的是___。
A. 如果小王没有委托辩护人，公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护
B. 讯问小王时，如小王提出不通知其法定代理人，可以不通知
C. 应当对讯问过程全程录音录像
D. 对小王应当与成年人分别关押
【单选题】
张家房屋与邻居房屋毗邻，均属老城区木质结构。张因对生活失去信心，放火焚烧自家房屋，邻居及时发现，将火扑灭。张的行为___。
A. 构成放火罪
B. 构成故意毁坏财物罪
C. 构成失火罪
D. 不构成犯罪
【单选题】
甲县公安局办理一起行政案件，派出2名民警对乙的物品实施扣押。以下说法正确的是___。
A. 扣押时应当制作现场笔录或者可以替代现场笔录的法律文书
B. 当事人不到场的不得扣押
C. 扣押时发现扣押决定书载明的扣押物品之外的物品应当扣押，可以直接扣押，不再办理批准手续
D. 民警当场出示扣押决定书后，可以不出示执法证件
【单选题】
下列证据中不能作为定案根据的是___。
A. 何某在讯问人员对犯罪关键环节的提示下所作的有罪供述
B. 13周岁的小江所作的证言
C. 王某羁押期间在讯问人员严厉训斥下而作的有罪供述
D. 小金通过视频方式提供的证言
【单选题】
王某因涉嫌犯罪被某县公安局监视居住。下列做法正确的是___。
A. 若王某被指定居所监视居住，则王某被监视居住的期限不折抵刑期
B. 王某没有固定住处，公安局指定了一间候问室为其执行监视居住的处所
C. 在侦查期间，不能对王某的通信进行监控
D. 根据案情需要，公安局要求王某将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交公安机关保存
【单选题】
为了保障依法举行的游行的行进，___可以临时变通执行交通规则的有关规定。
A. 公安机关指挥中心民警
B. 集会、游行、示威活动的负责人
C. 负责维持交通秩序的人民警察
D. 集会、游行、示威活动的批准人
【单选题】
某甲因抢劫他人财物被某铁路公安机关依法逮捕，在侦查期间，某甲不讲真实姓名、住址，身份不明。对于该案件，公安机关应如何处理？___。
A. 在查清某甲真实身份以前，可以停止对其犯罪行为的侦查取证
B. 侦查终结时，犯罪事实清楚，证据确实、充分，但是不能按某甲自报的姓名移送人民检察院审查起诉
C. 侦查羁押期限自查清某甲真实身份之日起计算
D. 在查清某甲真实身份以前，不允许其聘请律师为他提供法律帮助
【单选题】
某公安机关的民警在一野外现场，查获了违法嫌疑人李某和杨某，民警以下做法正确的有___。
A. 认为杨某比较老实不具有人身威胁性，就没有对杨某进行安全检查
B. 将李某带至所里后，重新开具了检查证，再次检查李某并办理手续扣押匕首
C. 认为李某可能携带管制器具，在没有开具检查证即对李某进行了安全检查
D. 民警经过安全检查发现李某身上带有匕首一把，因未带有扣押文书，无法办理扣押手续，只得把匕首还给李某
【单选题】
赔偿请求人可以向共同赔偿义务机关中的任何一个赔偿义务机关要求赔偿，该赔偿义务机关应当___。
A. 通知其他赔偿义务机关，商定后共同赔偿
B. 先予赔偿
C. 先赔偿自己承担的部分
D. 告知共同的上级机关，由上级机关决定赔偿数额
【单选题】
公安机关在处罚某人殴打他人案时，该人自称13岁，但不报姓名，公安机关又无法查证其真实身份，又无法证实其已满14岁，在处罚时应___。
A. 以上都不正确
B. 可处罚也可不处罚
C. 不予处罚
D. 以自报姓名处罚
【单选题】
某地一强制拆迁现场，群众殴打民警并砸烧警车。这时民警根据《人民警察使用警械和武器条例》的规定，经警告无效，可以___。
A. 不能还手、听之任之
B. 立即使用武器
C. 先离开现场，等事件平息后再抓人
D. 使用驱逐性、制服性警械
【单选题】
公平正义的首要内容是确保___。
A. 一切结果符合法律规定
B. 一切行为让领导满意
C. 一切行为让群众满意
D. 一切行为符合法律规定
【单选题】
魏某与村支书积怨较深，2010年以来，魏某多次在互联网上发帖，控诉村支书强奸妇女多人和害死两条人命。经查魏某网上控诉纯属捏造。魏某的行为应当认定为___。
A. 诽谤的违反治安管理行为
B. 诬告陷害罪
C. 诽谤罪
D. 诬告陷害的违反治安管理行为
【单选题】
在铁路线路两侧路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧起各___米范围内，及在铁路隧道上方中心线两侧各（ ）米范围内，确需从事露天采矿、采石或者爆破作业的，应当与铁路运输企业协商一致，依照有关法律法规的规定报县级以上地方人民政府有关部门批准，采取安全防护措施后方可进行。
A. 100，100
B. 1000，1000
C. 200，200
D. 500，500
【单选题】
张某拒不执行公安消防机构依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以___。
A. 警告
B. 取缔
C. 罚款
D. 依法强制执行
【单选题】
以下不属于代履行应遵守的规定是___。
A. 代履行前，应当送达代履行决定书
B. 代履行时，作出决定的行政机关派员到场监督代履行
C. 一般情况下，代履行费用由当事人承担
D. 当事人到场的，也应有见证人在场
【单选题】
下列公安机关实施行政强制措施的过程中，遵守程序规定的是___。
A. 丁县公安局民警在实施扣押时，未制作并当场交付扣押决定书和清单
B. 甲公安派出所民警在实施行政强制措施时，没有当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径，后以书面方式补充告知
C. 丙县公安局民警在实施行政强制措施时，没有制作现场笔录
D. 乙公安分局民警在实施行政强制措施时，听取了当事人的陈述和申辩
【单选题】
未经国家行政审批部门许可而从事网络支付业务，为赌博网站的赌博犯罪活动提供网络支付服务的，属于___。
A. 构成开设赌场罪和非法经营罪想象竞合，择一重处
B. 开设赌场罪
C. 非法经营罪
D. 聚众赌博罪
【单选题】
违反治安管理行为在___没有被公安机关发现的，不再处罚。
A. l年内
B. 2年内
C. 6个月内
D. 3个月内
【单选题】
甲（15岁）、乙（18岁）合谋绑架人质，在甲去取赎金时，乙未与甲商量便杀害了人质。后来两人又绑架了一名人质，在取到赎金后，又将人质身上的1000元现金抢走。则甲的行为___。
A. 前后两次均构成绑架罪
B. 前一次不负刑事责任，后一次构成抢劫罪
C. 前一次构成故意杀人罪，后一次构成抢劫罪
D. 前一次构成绑架罪，后一次构成抢劫罪
【单选题】
旅游景区，一些个体经营者三五成群在景区出入口追逐或围着游客，游说旅客接受他们服务，造成许多旅客反感和不满，严重影响了旅游景区的社会秩序，对这些个体经营者应以___进行处罚。
A. 寻衅滋事
B. 强迫交易
C. 扰乱公共场所秩序
D. 扰乱单位秩序
【单选题】
食品药品监督管理局在办理一起行政处罚案件过程中，认为当事人的行为涉嫌犯罪，将该案移交公安机关。对搜集到的有关证据，下列说法正确的是___。
A. 需要经过转化才可以在刑事诉讼中作为证据使用
B. 只有物证、书证才可以在刑事诉讼中作为证据使用
C. 在刑事诉讼中没有证据效力
D. 物证、书证、视听资料、电子数据都可以在刑事诉讼中作为证据使用
【单选题】
李某因吸毒和赌博分别被处以行政拘留15日和行政拘留10日的处罚，本次决定执行的拘留天数不得超过___。
A. 10日
B. 25日
C. 15日
D. 20日
【单选题】
根据新刑事诉讼法，下列关于证据收集的说法不正确的是___。
A. 对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚
B. 公安机关必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据
C. 严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗或者其他非法的方法收集证据
D. 对于采取技术侦查措施获取的与案件无关的资料，也应当存档备查
【单选题】
下列关于非法携带管制器具的说法正确的是___。
A. 李某非法携带弩一支进入公园玩耍，被公安机关查获，另查明李某今年15周岁，李某被处行政拘留5日并送往拘留所执行
B. 王某非法携带一把匕首，被公安机关查获，查证后王某被处500元罚款的行政处罚
C. 刘某非法携带匕首进入火车站候车室后被某铁路公安派出所民警查获，查证后刘某被处以200元罚款行政处罚，匕首被收缴后放行
D. 何某携带水果刀一把被民警查获，民警对其不予处理
【单选题】
甲欲杀乙，用菜刀对乙的胸部砍击，乙倒地后，甲误认为乙已经死亡，便迅速逃离现场。乙被送到医院后经抢救脱离生命危险，但因护士在输液时用错药物致乙死亡。甲的行为构成___。
A. 过失致人死亡罪
B. 故意杀人罪（既遂）
C. 故意杀人罪（未遂）
D. 故意伤害罪
【单选题】
下列不属于行政强制执行方式的是___。
A. 拘留
B. 收取滞纳金
C. 划拨存款、汇款
D. 排除妨碍、恢复原状
【单选题】
根据我国的选举制度，下列人员不享有选举权的是___。
A. 被判处无期徒刑的王某
B. 被判处有期徒刑的赵某
C. 正在被劳动教养的李某
D. 正在被取保候审的张某
【单选题】
下列___案件，根据侦查犯罪的需要，经过严格的批准手续，可以采取技术侦查措施。
A. 无业人员孙某明知某女为军人的配偶而与之同居，案发后逃逸
B. 刘某无照驾驶机动车，不慎将横穿马路的张某撞死后逃逸
C. 流氓团伙成员张某先后将5人打成重伤后逃逸
D. 钱某从境外携带5公斤冰毒入境后准备贩卖
【单选题】
关于证据的审查判断，下列说法正确的是___。
A. 不能证明黄某故意杀人案中匕首的来源，对匕首一律不得采信
B. 与犯罪嫌疑人张某有利害冲突的证人陈某提供的对张某不利的证言，在任何情况下都不得采信
C. 县公安局制作的刘某放火案的勘验、检查笔录没有见证人签名，一律不得采信
D. 被害人李某患有先天性近视，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述在任何情况下都不得采信
【单选题】
王某系某公安派出所户籍民警，受亲友委托，采取伪造公民地址，编写迁入地区号段的身份证编号等手段，为不符合条件的8名外省市亲友办理了本市户籍，收受了亲友答谢的土特产，共约4000元。王某构成___。
A. 为亲友非法牟利罪
B. 滥用职权罪
C. 受贿罪
D. 徇私枉法罪
【单选题】
督察人员在以下现场督察中采取措施不妥当的是___。
A. 民警丁某驾驶警用车辆为朋友婚礼车队开道，督察人员发现后将该车辆扣押
B. 民警张某警容不整，督察人员对其进行批评教育，要求其当场改正
C. 民警李某警容不整，并在执法现场对群众大声斥责，引众人围观，督察人员对其进行制止后将其带离现场
D. 民警孙某路面巡逻时，与摆地摊的顾某发生争执，孙某对顾某使用手铐，督察人员发现此情况后，将孙某、顾某一并传唤至公安机关
【单选题】
张某因打伤李某被公安局处以行政拘留15日，张某不服，申请行政复议。不久，被侵害人李某向法院提起刑事自诉，法律经审理认为，张某的行为已经构成犯罪，判处拘役60日。下列表述正确的是___。
A. 应将张某送到看守所执行行政拘留
B. 如果张某父亲为其提供担保，则公安机关应暂缓执行行政拘留
C. 本案调查中，警察经出示工作证件，可以检查张某的住处
D. 如果在法律判决时张某的行政拘留已经执行完毕，则其拘役还应当执行45日
【单选题】
公安机关办理治安案件的期限，自受理之日起不得超过___；案情重大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长（ ）。
A. 30日，20日
B. 15日，15日
C. 30日，30日
D. 15日，30日
【单选题】
某省人民政府所在地的A市为了加强对娱乐场所的管理（对这一问题尚未制定法律、法规），制定了《A市关于加强娱乐场所管理的规定》，其规定了警告和一定数额的罚款，那么罚款的限额应___。
A. 由A市人大常委会决定
B. 由国务院决定
C. 由省人民政府决定
D. 由省人大常委会决定
【单选题】
下列关于行政许可的说法正确的是___。
A. 全国人大、国务院可以授权其他机关设定行政许可
B. 行政许可是行政机关依当事人申请或依职权作出的授予权利的行为
C. 行政许可是上级机关准许下级机关从事某种活动的行为
D. 行政许可是行政机关依照法定职权对社会实施的外部管理行为
【单选题】
办理行政案件需要向有关单位和个人调取证据的，___，开具调取证据通知书。
A. 经地市级公安机关负责人批准
B. 经县级以上公安机关负责人批准
C. 民警自行决定
D. 经公安机关办案部门负责人批准
【单选题】
李某因倒卖外汇于1995年9月被人民法院以投机倒把罪判处有期徒刑5年。修改后的1997年《刑法》实施以后，李某提出申诉，理由是现行《刑法》无此罪名，要求改判无罪。人民法院应当___。
A. 驳回申诉，维持原判
B. 释放并给予国家赔偿
C. 考虑到李某已服刑3年，改判为有期徒刑2年并予释放
D. 撤销原判，改判无罪
【单选题】
甲盗窃了一张银行借记卡及身份证，根据身份证号码试出借记卡密码，持卡消费2万元。甲的行为构成___。
A. 信用卡诈骗罪
B. 盗窃罪
C. 诈骗罪
D. 以上都不对
