【多选题】
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应组织专业监理工程师，依据（），对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。。 ___
A. 施工合同
B. 监理合同
C. 工程建设强制性标准
D. 设计文件
E. 法规
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
相关试题
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，以下哪些情况发生时，总监理工程师可签发工程暂停令：（） ___
A. 为了保证工程质量而需要进行停工处理
B. 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患
C. 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理
D. 施工过程中,监理人员未到现场
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，（）提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。 ___
A. 建设单位
B. 设计单位
C. 承包单位
D. 分包单位
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，以下哪些是对工程变更的费用和工期作出评估时，专业监理工程师应做的工作：( ) ___
A. 审核承包单位对变更项目施工能力
B. 确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度
C. 确定工程变更项目的工程量
D. 确定工程变更的单价或总价
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，以下哪些内容是项目监理机构处理费用索赔的依据：（） ___
A. 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证
B. 国家有关的法律、法规
C. 施工合同
D. 工程项目所在地的地方法规
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，下列哪些情况是确定批准工程延期时间的依据：（） ___
A. 施工合同中有关工程延期的约定
B. 工期拖延和影响工期事件的事实和程度
C. 影响工期事件对工期影响的量化程度
D. 影响工期事件对造价影响的量化程度
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，监理工作总结应包括以下哪些内容：（） ___
A. 监理合同履行情况
B. 监理工作成效
C. 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议
D. 监理成本分析
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，监理工程师通知单/回复单可分类为以下哪几类：() ___
A. 进度、质量、造价控制类
B. 安全文明类
C. 工程变更类
D. 测量报验类
【多选题】
根据《建设工程监理规范》，“监理会议纪要”用表中的“会议”包含（） ___
A. 工地例会会议
B. 专题会议
C. 项目监理机构内部会议
D. 监理单位质量管理体系内审会议
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，通信工程建设单位和监理企业约定监理内容,包括以下事项：（） ___
A. 工程建设质量、进度、造价控制
B. 工程建设安全、合同、信息管理
C. 工程预算编制
D. 协调工程建设、施工等单位工作关系
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，监理企业可以和建设单位约定对通信工程建设全过程实施监理,全过程包括（ ）阶段 ___
A. 设计阶段
B. 施工阶段
C. 保修期阶段
D. 可研阶段
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，以下哪些工作是施工阶段监理工作内容：（） ___
A. 实施旁站监理
B. 协助建设单位结算工程保修金
C. 检查工程进度和施工质量
D. 验收分部分项工程
E. 签署工程付款凭证
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，通信建设监理企业资质等级分为（ ） ___
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，以下哪些是属于委托监理合同的主要条款：（） ___
A. 范围和内容
B. 双方的权利和义务
C. 违约责任
D. 监理费的计取与支付
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，项目监理机构的（），应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。 ___
A. 组织形式
B. 管理制度
C. 规模
D. 绩效考核
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，通信建设工程安全监理工作在施工准备阶段的主要内容有（ ）。 ___
A. 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
B. 审查施工单位编制的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案
C. 协助施工单位编制安全专项施工方案
D. 检查安全用具
【多选题】
根据《通信建设工程监理管理规定》，通信建设监理企业有下列行为( )的，由部或通信管理局依据《建设工程质量管理条例》第六十七条的规定处罚： ___
A. 工程质量不合格
B. 与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的
C. 工程进度未达标
D. 将不合格的建设工程、设备、材料按照合格签字的
【多选题】
根据《江苏移动机房安全管理实施细则》，机房内的()要定位放置，未经机房班长允许不准擅自带出机房。 ___
【多选题】
根据《江苏移动机房安全管理实施细则》，机房内不得堆放（）物品。 ___
A. 易燃
B. 易爆
C. 易腐蚀
D. 能耗高
【多选题】
根据《江苏移动机房管理规定》，外来人员进入机房，必须（）。 ___
A. 办理审批手续
B. 填写《机房临时出入申请表》
C. 监理陪同
D. 得到当地机房主管部门同意
【多选题】
根据《江苏移动机房管理规定》，工程施工单位进入机房，应与建设单位以下部门办理手续：（）。方可进机房施工。 ___
A. 行政部门
B. 工程管理部门
C. 机房主管部门
D. 保卫部门
【多选题】
根据《江苏移动通信无人值守机房规范》，无人值守机房一般分为()。 ___
A. 设备区
B. 操作区
C. 缓冲区
D. 休息区
【多选题】
根据《江苏移动通信无人值守机房规范》，操作区主要摆放（）等。 ___
A. 操作终端
B. 仪器仪表
C. 常用工具
D. 防尘设备
【多选题】
根据《江苏移动数据机房规范实施细则》，搬运设备机箱应做到安全可靠，搬运过程中必须注意（）的安全。 ___
【多选题】
根据《江苏移动数据机房规范实施细则》，开箱时严禁采取（）的行为，避免箱内及现场其它设备的损坏。 ___
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，电信运营企业（即建设单位）的安全生产责任有（ ）。 ___
A. 建立完善的通信建设工程安全生产管理制度，建立生产安全事故紧急预案，设立安全生产管理机构并确定责任人。
B. 按照通信建设工程安全生产提取费率的要求，在工程概预算中明确通信建设工程安全生产费用，不得打折，工程承包合同中明确支付方式、数额及时限。
C. 不得对设计单位、施工单位及监理单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压合同约定缩的工期。
D. 建设单位在通信建设工程开工前，应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确相关单位的安全生产责任。
E. 建设单位在对施工单位进行资格审查时，应当对企业主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经通信主管部门安全生产考核合格进行审查。有关人员未经考核合格的，不得认定投标单位的投标资格。
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，施工单位的安全生产责任有（ ）。 ___
A. 施工单位应设立安全生产管理机构，建立健全安全生产责任制度和教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，建立生产安全事故紧急预案。
B. 按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员，施工现场必须有专职安全生产管理人员。要保证安全生产培训教育，企业主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员必须取得通信主管部门核发的安全生产考核合格证书，做到持证上岗。
C. 建立安全生产费用预算，在工程报价中应当包含工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用，要保证安全生产费用专款专用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
D. 严格按照工程建设强制性标准和安全生产操作规范进行施工作业。
E. 建设工程实施施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。
F. 要依法参加工伤社会保险，为从业人员交纳保险费。
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，通信建设工程安全生产费用是指施工单位按照国家有关规定，用于（ ）等所需的费用。 ___
A. 购置施工安全防护用具
B. 落实安全措施
C. 改善安全生产条件
D. 加强安全生产管理
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，安全生产费应当按照（“、、、”）的原则进行管理。 ___
A. 项目计取
B. 确保使用
C. 企业统筹
D. 规范使用
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为哪几个等级 ___
A. 特别重大事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 一般事故
【多选题】
根据《通信建设工程安全生产管理规定》，报告事故应当包括哪些内容？ ___
A. 事故发生单位概况
B. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C. 事故的简要经过
D. 事故已经造成或可能造成的伤亡人数和初步查明的直接经济损失
E. 已经采取的措施
F. 其他应当报告的内容
【多选题】
___
A. 施工人员必须接受安全生产教育，考试合格后方能在江苏移动进行施工。
B. 在开工前做好安全防护措施，配置好安全防护工器具，不具备安全施工条件施工单位不得开工。
C. 在每道工序施工前有针对性地进行安全防护，确保有效避免安全隐患。
D. 加强日常安全管理。施工单位应落实各级安全责任制，特别是施工现场责任人的安全责任到位，施工单位现场安全员必须在现场指导施工作业。
E. 落实安全隐患排查活动，加强危险源辨识能力，有针对性地制定重要危险源防范措施。
F. 施工人员必须严格遵守国家安全生产操作规范和江苏移动安全生产操作规程进行施工作业。
【多选题】
根据《关于调整通信工程安全生产费取费标准和使用范围的通知》规定，“安全生产费”使用范围包括（ ） ___
A. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
B. 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
C. 安全生产检查、咨询和标准化建设支出；
D. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
E. 安全生产宣传、教育、培训支出；
F. 安全设施及特种设备检测检验支出；
【多选题】
3，劳动合同应当以书面形式订立，并具备___条款，此外当事人还可以协商约定其他内容。
A. 劳动合同期限，工作内容
B. 劳动保护和劳动条件
C. 劳动报酬、劳动纪律
D. 劳动合同终止的条件
E. 违反劳动合同的责任
【多选题】
4，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有：监理健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；以及___的职责
A. 保证本单位安全生产投入的有效实施
B. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
C. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
D. 及时、如实报告生产安全事故
E. 维护职工在安全生产方面的合法权益
【多选题】
5，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：___
A. 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；
B. 重大事故，是指造成10人以上30人一下死亡，或者50以上100以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
C. 较大事故，是指造成3人以上10人一下死亡，或者10人以上50人一下重伤，或者1000万元以上5000万元一下直接经济损失的事故；
D. 一般事故，是指造成3人一下死亡，或者10一下重伤，或者1000万元一下直接经济损失的事故；
E. 普通事故，是指5人一下重伤，或者500万一下直接经济损失的事故；
【多选题】
6，采取强制管理的手段控制人的意愿和行为，使个人活动行为等收到安全生产管理要求的约束，从而实现有效的安全生产受理，这就是强制原理。运用强制原理的原则是___
A. 偶然损失原则
B. 因果关系原则
C. 本质安全化原则
D. 安全第一原则
E. 监督原则
【多选题】
7，生产经营单位采用___时，必须了解、掌握安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全教育和培训。
A. 新技术
B. 新工艺
C. 新设备
D. 新材料
E. 新班组
【多选题】
8，事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，包括人员伤亡，财产损失和环境破坏等。事故应急救援的基本任务包括___等方面。
A. 立即组织营救受伤人员
B. 迅速控制事态
C. 消除危害后做好现场恢复
D. 改善安全生产备件
E. 查清事故原因，评估危害程度
【多选题】
9，当电缆线路与强电线路平行长度较长对强电影响的保护，可使用___措施。
A. 与强电线路保持一定距离的隔绝
B. 光缆接头处两侧金属构件部作电气连通，也不接地
C. 高越角度不小于45°
D. 增加光缆绝缘保护层的介质强度；
E. 采用费金属加强芯或无金属构件的光缆
【多选题】
10，县级以上的电信建筑应在___部位设自动报警系统
A. 电信机房、电缆进线室
B. 休息室、会议厅
C. 值班室、仓库、营业厅
D. 配线室、油机发电室、空调机房
E. 楼梯间及其前室、楼内主要走道、电梯机房
推荐试题
【多选题】
在计算所占用一般借款的资本化率时，应考虑的因素有___。
A. 借款的时间
B. 溢折价的摊销
C. 资产支出
D. 借款的利率
【多选题】
按照借款费用准则规定，在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，其资本化金额的计算处理方法正确的有___。
A. 应当根据累计资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额
B. 应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额
C. 一般借款加权平均利率＝所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数
D. 一般借款属外币借款的，其本金和利息所产生的汇兑差额应作为财务费用，计入当期损益
【多选题】
企业发生的如下情形中，一般属于会计差错的有___。
A. 计算错误
B. 应用会计政策错误
C. 疏忽或曲解事实以及舞弊产生的影响
D. 固定资产盘盈
【多选题】
下列各项中，不需要采用追溯调整法进行会计处理的有___。
A. 无形资产因预计使用年限发生变化而变更其摊销年限
B. 低值易耗品摊销方法的改变
C. 固定资产因预期经济利益实现方式发生变化而变更其折旧方法
D. 采用成本模式计量的投资性房地产改按公允价值模式计量
【多选题】
下列关于会计政策、会计估计及其变更的表述中，正确的有___。
A. 会计政策是企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和会计处理方法
B. 会计估计以最近可利用的信息或资料为基础，不会削弱会计确认和计量的可靠性
C. 企业应当在会计准则允许的范围内选择适合本企业情况的会计政策，但一经确定，不得随意变更
D. 按照会计政策变更和会计估计变更划分原则难以对某项变更进行区分的，应将该变更作为会计估计变更处理
【多选题】
A公司执行具体企业会计准则，该公司2017年发生或发现的下列交易或事项中(均具有重大影响)，应采用未来适用法的有___。
A. 在首次执行日，分期付款购买固定资产由原来采用历史成本计量，现在改为公允价值计量
B. 2016年应确认为资本公积的5 000万元计入了2016年的投资收益
C. 在首次执行日，将某项固定资产的折旧年限由15年改为11年
D. 在2017年变更投资性房地产的后续计量模式
【多选题】
下列各项中，应采用未来适用法处理会计政策变更的情况有___。
A. 企业因账簿超过法定保存期限而销毁，引起会计政策变更累积影响数只能确定账簿保存期限内的部分
B. 企业账簿因不可抗力而毁坏，引起会计政策变更累积影响数无法确定
C. 会计政策变更累积影响数能够确定，但法律或行政法规要求对会计政策变更采用未来适用法
D. 会计政策变更累积影响数能够合理确定，法律或行政法规要求对会计政策变更采用追溯调整法
【多选题】
下列各事项中，需进行追溯调整或追溯重述的有___。
A. 投资性房地产由成本计量模式改为公允价值计量模式
B. 固定资产经济利益实现方式发生变化从而改变折旧方法
C. 因减少投资使得长期股权投资由成本法改为权益法核算
D. 本期发现前期重要差错
【多选题】
关于企业会计政策的选择和运用，下列说法中不正确的有___
A. 实务中某项交易或者事项的会计处理，具体准则或应用指南未作规范的，企业可根据自身情况对该事项或交易做出任何处理
B. 企业应在国家统一的会计制度规定的会计政策范围内选择适用的会计政策
C. 会计政策应当保持前后各期的一致性
D. 会计政策所指的会计原则包括一般原则和特定原则
【多选题】
下列各项中，年度财务报表附注中应当披露的信息有___。
A. 重要的会计政策
B. 会计政策变更
C. 重要的会计估计
D. 会计估计变更
【多选题】
下列各事项中，属于会计政策变更的有___
A. 无形资产摊销方法由直线法改为生产总量法
B. 因执行会计准则将建造合同收入的确认方法由完成合同法改为完工百分比法
C. 因执行会计准则将分期收款销售商品（超过3年）由原分期确认收入改为按现值确认收入
D. 将自用房地产转为采用公允价值模式计量的投资性房地产
【多选题】
下列有关会计估计变更的表述中，正确的有___。
A. 会计估计变更，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果
B. 企业难以对某项变更区分为会计政策变更或会计估计变更的，应当将其作为会计政策变更处理
C. 企业难以对某项变更区分为会计政策变更或会计估计变更的，应当将其作为会计估计变更处理
D. 对于会计估计变更，企业应采用未来适用法进行会计处理
【多选题】
下列交易或事项中，属于会计政策变更的有___
A. 存货期末计价由按成本计价改为按成本与可变现净值孰低计价
B. 投资性房地产由成本模式计量改为公允价值模式计量
C. 固定资产由按直线法计提折旧改为按年数总和法计提折旧
D. 坏账准备的计提比例由应收账款余额的5％改为10％
【多选题】
下列各项中，属于会计估计变更的有___。
A. 因客户财务状况好转，将坏账准备计提比例由10%降低至5%
B. 因执行新准则开发费用的处理由直接计入当期损益改为符合条件的予以资本化
C. 投资性房地产的后续计量由成本模式改为公允价值模式
D. 无形资产的摊销方法由年限平均法改为产量法
【多选题】
下列各项中，属于会计政策变更的有___
A. 根据会计准则要求，期末存货由成本法核算改按成本与可变现净值孰低法计价
B. 企业新设的零售部商品销售采用零售价法核算，其他库存商品继续采用实际成本法
C. 根据会计准则要求对商品流通企业的进货费用由计入当期损益改为计入存货成本
D. 由于物价变动，企业将存货发出方法由先进先出法改为加权平均法
【多选题】
下列事项中，属于会计估计变更的有___。
A. 由于技术进步，将机器设备的折旧方法由直线法变更为年数总和法
B. 企业根据规定对资产计提准备，但考虑到本期利润指标超额完成太多，因此多提了存货跌价准备
C. 由于经营指标的变化，缩短长期待摊费用的摊销年限
D. 由于自然灾害使厂房的使用寿命受到影响，调减了预计使用年限
【多选题】
下列各项中，属于会计估计变更的有___。
A. 固定资产的净残值率由9%改为7%
B. 存货的期末计价由成本法改为成本与可变现净值孰低法
C. 坏账准备的提取比例由15％降低为10%
D. 法定盈余公积的提取比例由15%降低为10%
【多选题】
A公司2018年度财务报告经董事会批准对外公布的日期为2019年4月30日，该公司2019年1月1日至4月30日之间发生的下列各事项中，属于非调整事项的有___。
A. 因债务人2019年2月份遭受重大自然灾害，导致A公司一项巨额应收账款无法收回
B. 2019年1月1日，A公司以资本公积转增资本
C. 2019年2月1日，A公司就一项重大资产重组交易做出承诺
D. 2019年4月1日发现新证据表明一批存货在2018年12月31日的可变现净值已低于其成本
【多选题】
下列关于资产负债表日后事项的表述中，正确的有___。
A. 影响重大的资产负债表日后非调整事项应在附注中披露
B. 对资产负债表日后调整事项应当调整资产负债表日财务报表有关项目
C. 资产负债表日后事项包括资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的全部事项
D. 资产负债表日后调整事项的标准在于该事项对资产负债表日存在的情况提供了新的或进一步的证据
【多选题】
A公司为B公司的2 000万元债务提供70％的担保。2018年10月，B公司因到期无力偿还债务被起诉，至12月31日，法院尚未作出判决，A公司根据有关情况预计很可能承担部分担保责任，金额能可靠确定。2019年3月6日，A公司财务报告批准报出之前法院作出判决，A公司承担全部担保责任，需为B公司偿还债务的70％，A公司已执行。A公司的以下会计处理中，正确的有___。
A. 2018年12月31日，按照或有事项确认负债的条件确认预计负债并作出披露
B. 2018年12月31日，对此事项按照或有负债作出披露
C. 2019年3月6日，按照资产负债表日后调整事项处理，调整会计报表相关项目
D. 2019年3月6日，按照资产负债表日后非调整事项处理
【多选题】
下列关于资产负债表日后事项的表述中，正确的有___。
A. 对资产负债表日后调整事项应当调整资产负债表日财务报表有关项目
B. 资产负债表日后事项包括资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的全部事项
C. 影响重大的资产负债表日后非调整事项应在附注中披露
D. 资产负债表日后调整事项的标准在于该事项对资产负债表日存在的情况提供了新的或进一步的证据
【多选题】
甲股份有限公司2018年年度财务报告经董事会批准对外公布的日期为2019年3月30日，实际对外公布的日期为2019年4月5日。该公司2019年1月1日至4月5日发生的下列事项中，应当作为资产负债表日后调整事项的有___。
A. 3月1日发现2018年10月接受捐赠获得的一项固定资产尚未入账
B. 3月11日临时股东大会决议购买乙公司51％的股权并于4月2日执行完毕
C. 2月1日与丁公司签订的债务重组协议执行完毕，该债务重组协议系甲公司于2019年1月5日与丁公司签订
D. 3月10日甲公司被法院判决败诉并要求支付赔款1 000万元，对此项诉讼甲公司已于2018年末确认预计负债800万元
【多选题】
下列有关会计估计变更的表述中，正确的有___
A. 会计估计变更，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果
B. 企业难以对某项变更区分为会计政策变更或会计估计变更的，应当将其作为会计估计变更处理
C. 会计估计变更的当年，如企业发生重大盈利，企业应将这种变更作为重大会计差错予以更正
D. 对于会计估计变更，企业应采用追溯重述法进行会计处理
【多选题】
关于资产负债表日后事项，下列说法中不正确的有___。
A. 资产负债表日后事项中的调整事项，涉及损益调整的，直接通过“利润分配—未分配利润”科目核算
B. 在资产负债表日已确认预计负债的或有事项在日后期间转化为确定事项时，应依据资产负债表日后事项准则做出相应处理
C. 资产负债表日后事项的调整事项，虽然已经调整了相关报表项目，但仍应在财务报告附注中进行披露
D. 资产负债表日后事项是指所有发生在资产负债表日后期间的不利事项
【多选题】
下列各项中，属于会计差错的有___
A. 由于物价持续下跌，存货的核算由原来的加权平均法改为先进先出法
B. 由于银行提高了借款利率，当期发生的财务费用过高，故该公司将超出财务计划的利息暂作资本化处理
C. 由于产品销路不畅，产品销售收入减少，固定费用相对过高，该公司将固定资产折旧方法由双倍余额递减法改为平均年限法
D. 由于客户财务状况改善，该公司将坏账准备的计提比例由原来的6%降为3%
【多选题】
X公司2018年7月28日向Y公司销售一批商品并确认收入，2019年3月20日，Y公司因产品质量原因将上述商品退货。X公司2018年财务报告批准报出日为2019年4月30日。X公司对此项退货业务不正确的处理方法有___。
A. 作为资产负债表日后事项中的调整事项处理，调整2018年收入等项目
B. 作为资产负债表日后事项中的调整事项处理，调整2018年资产负债表期初数
C. 冲减2018年7月份相关收入、成本等相关项目
D. 冲减2019年2月份相关收入、成本等相关项目
【多选题】
下列事项均发生于以前期间，应作为前期差错更正的有___
A. 由于技术进步，将电子设备的折旧方法由直线法变更为年数总和法
B. 考虑到利润指标超额完成太多，多提了存货跌价准备
C. 由于经营指标的变化，缩短长期待摊费用的摊销年限
D. 会计人员将财务费用200万元误算为2 000万元
【多选题】
甲公司因违约于2015年10月被乙公司起诉，该项诉讼在2015年12月31日尚未判决，甲公司认为败诉可能性为60％，赔偿的金额为50万元。2016年3月30日财务报告批准报出之前，法院判决甲公司需要偿付乙公司的经济损失为45万元，甲公司不再上诉并支付了赔偿款项。对于此资产负债表日后事项，甲公司作的会计处理中，正确的有___。
A. 按照调整事项处理原则，编制会计分录调整以前年度损益和其他相关科目
B. 调整2019年3月资产负债表相关项目的年初余额
C. 调整2018年度利润表及所有者权益变动表相关项目
D. 调整2019年3月资产负债表的期末数
【多选题】
企业发生的如下情形中，一般属于前期会计差错的有___
A. 固定资产盘亏
B. 以前期间会计舞弊
C. 以前期间漏提折旧
D. 固定资产盘盈
【多选题】
下列各项中，应在“以前年度损益调整”科目贷方核算的有___。
A. 补记上年度少计的企业应交所得税
B. 上年度多计提了存货跌价准备
C. 上年度误将研究费计入无形资产价值
D. 上年度误将购入设备款计入管理费用
【多选题】
企业发生的下列事项中，不应作为重要差错更正的有___
A. 由于地震使厂房使用寿命受到影响，调减了厂房的预计使用年限
B. 委托代销方式销售商品时在发出商品时确认了收入
C. 由于出现新技术，将专利权的摊销年限由8年改为5年
D. 鉴于当期利润完成状况不佳，将固定资产的折旧方法由双倍余额递减法改为直线法
【多选题】
在相关资料均能有效获得的情况下，对上年度财务报告批准报出后发生的下列事项，企业应当采用追溯调整法或追溯重述法进行会计处理的有___。
A. 公布上年度利润分配方案
B. 持有至到期投资因部分处置被重分类为可供出售金融资产
C. 发现上年度金额重大的应费用化的借款费用计入了在建工程成本
D. 发现上年度对使用寿命不确定且金额重大的无形资产按10年平均摊销
【多选题】
A股份有限公司2018年末发生或发现的下列交易或事项中（均具有重大影响），会影响其2018年年初未分配利润的有___
A. 发现2016年漏记销售费用300万元
B. 2018年1月1日将某项固定资产的折旧年限由25年改为10年
C. 发现应在2017年确认为营业外收入的600万元计入了2008年的资本公积
D. 从2018年初开始将固定资产的平均年限法改为双倍余额递减法
【多选题】
甲公司2018年度财务报告批准报出日为2019年4月25日，下列事项中需要对2018年度会计报表进行调整的是___。
A. 2019年3月1日发生了火灾
B. 2018年11月份出售给乙公司的商品由于质量原因于2019年3月15日被退回
C. 2019年1月30日得到债务人丙公司的破产通知，2018年应收该公司的货款600万元预计只能收回50%，甲公司截止2018年末累计对该应收账款提取了100万元的坏账准备
D. 2019年2月20日公司董事会制定了2018年度现金股利分配方案
【多选题】
甲股份有限公司2017年年度财务报告经董事会批准对外公布的日期为2018年3月30日，实际对外公布的日期为2018年4月3日。该公司2018年1月1日至4月3日发生的下列事项中，应当作为资产负债表日后事项中的调整事项的有___。
A. 3月1日发现2017年10月接受捐赠获得的一项固定资产尚未入账
B. 3月11日外汇汇率发生重大变化
C. 4月2日经批准将资本公积转增资本
D. 3月10日甲公司被法院判决败诉并要求支付赔款1000万元，对此项诉讼甲公司已于2017年末确认预计负债800万元
【多选题】
甲股份有限公司在报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于非调整事项的有___。
A. 增发股票
B. 出售子公司
C. 发生洪涝灾害导致存货严重毁损
D. 报告年度销售的部分产品被退回
【多选题】
在报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的下列事项中，属于资产负债表日后调整事项的有___。
A. 已确定将要支付赔偿额大于该赔偿在资产负债表日的预计金额
B. 发现报告年度会计处理存在重大差错
C. 国家发布对企业经营业绩将产生重大影响的产业政策
D. 发现某商品销售合同在报告年度资产负债表日已成为亏损合同的证据
【多选题】
下列发生于报告年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间的各事项中，应调整报告年度财务报表相关项目金额的有___。
A. 董事会通过报告年度利润分配预案
B. 发现报告年度财务报告存在重要会计差错
C. 资产负债表日未决诉讼结案，实际判决金额与已确认预计负债不同
D. 新证据表明存货在报告年度资产负债表日的可变现净值与原估计不同
【多选题】
资产负债表日后非调整事项的特点有___。
A. 在资产负债表日或以前已经存在
B. 在资产负债表日并未发生或存在
C. 对理解和分析报告年度的财务报告产生重大影响
D. 期后发生的事项
【多选题】
下列在年度资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生的事项中，属于资产负债表日后事项的有___。
A. 支付生产工人工资
B. 固定资产和投资发生严重减值
C. 股票和债券的发行
D. 火灾造成重大损失
